因征地导致工期延误的说明
建筑工期延期申请报告
建筑工程,指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造。如下是申请书网为大家整理的建筑工期延期申请报告,欢迎大家借鉴。
建筑工期延期申请报告【1】 广州广骏工程监理有限公司:
我公司承建的富强路(北江路至人民西路)道路工程于20XX年4月9日正式开工,计划竣工时间为20XX年10月9日,工程合同总工期为548日历天。
然而,由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等原因造成工期延误,致使工程无法按要求正常竣工,特向贵公司申请该工程延长工期,具体情况说明如下:
一、 征地拆迁问题
总体施工进度计划CFG桩软基处理计划施工时间20XX年3月1日至20XX年12月31日,共计305天(前提条件是施工范围内所有地面构筑物必须拆除,否则工期将顺延),但由于本工程分三次征地:第一次于20XX年3月26日进行K1+080~K1+880段征地,第二次于20XX年8月10日进行K0+560~K1+080段征地,第三次于20XX年4月19日进行K0+000~K0+560段征地(其中K0+000~K0+160段于20XX年7月10日交付使用),因此我施工单位必须分两阶段进行施工,第一阶段K0+560~K1+880于20XX年4月12日—20XX年1月1日完成,第二阶段K0+090~K0+560于20XX年5月4日—20XX年8月12日完成,共计487天,期间有123天造成机械停滞和无法进行下步工序施工,因此造成总工期延误共计123天(详见附件施组进度计划横道图、CFG桩现场施工工程量确认表)。
二、 征地后遗留问题
本工程于20XX年2月28日前完成K0+560~K1+880右幅沥青路面,于20XX年4月19日进行K0+000~K0+560段征地,并分两次交付用地后,仍存在许多问题未解决:
1、第一次K0+160~K0+560段于20XX年4月19日交付用地,存在的问题主要是K0+460~K0+500右幅有4栋居民楼未征地拆迁(其中有2栋居民楼在主车道上)、K0+460~K0+500左幅有2栋居民楼未征地拆迁和K0+480处通信电线1条未迁移,因以上问题无法进行软基处理和排水工程施工,造成工期延误共30天(详见附件施工单位工作联系单015、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。
2、第二次K0+000~K0+160段于20XX年7月10日交付用地,存在的问题主要是:K0+000~K0+030段树木(绿化)未征地迁移;K0+030~K0+080左幅养鸡场未征地拆迁;K0+080~K0+180段坟墓若干个未征地拆迁;K0+170处有高压线1条、家用电线(弱电)1条;K0+060~K0+120左幅房地产开发地块未征地拆迁,因以上问题无法进行施工,造成工期延误共35天(详见附件施工单位工作联系单014、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。
三、施工图变更问题
本工程因施工图经常变更,现有施工图纸与原招标图纸变更较大,导致在施工过程中施工图纸存在较多的问题及工程作废后重复施工,造成工期延误共184天,(详见附见富强路变更(签证)汇总表)。
四、海仔明渠改造工程问题
海仔明渠改造工程位于富强路(北江路至人民西路)道路工程东侧(具体桩号:K1+200~K1+880左幅),于20XX年8月15日正式开工。由于富强路K1+260~K1+880左幅必须等海仔明渠挡墙工程完工后才能进行雨水管道、路基工程和路面工程施工,造成工期延误共30天(详见附件富强路道路工程K1+200~K1+880施工图设计)。 五、天气因素
因清远市春节后雨季天气较多,造成工期延误共105天(详见附件施工月报)。
综合上述因素,累计延误工期共507天,现根据合同条款第31条,进行工期顺延申请,使竣工日期从原来的20XX年10月9日延迟到20XX年2月27日。 请贵公司予以批复。
广州市恒盛建设工程有限公司
20XX年5月15日
建筑工期延期申请报告【2】 由我司承建的佛山岭南天地LOT-D公寓式酒店项目总承包施工工程。由于种种原因造成该工程不能按合同原定时间达到竣工要求,现我司将具体导致工期延后原因做出分析,并谨重向贵司提出工期延期申请。具体如下:
一、岭南天地概况及重难点介绍
本工程总用地面积16500m2,总建筑面积77060 m2,地下2层,正负零以上为14层,其中裙房4层。建筑物高约50m。地上1层为酒店大堂、宴会厅及商业,2层为商业及餐饮,3层为商业、餐饮及康体会所,4层为功能厅、宴会办公室及婚宴厅。
本工程占地面积大,地下水较多,流沙现象严重;由于为酒店工程,因此分包单位较多,且工期紧张,在施工过程中各分包单位需穿插施工,协调难度相对比较大;再者由于设计的原因,图纸变更频繁,工程量增加较多,且定板定价材料以及图纸的审批时间过长在一定程度上增加了工期控制的难度。
二、合同约定的工期情况
本工程合同约定具体的开工时间按开工报告,总工期为529天。实际开工报告注明的开工时间为2009年10月28日,按合同约定的总工期进行推算则最后竣工时间为20XX年4月9日。
三、本工程自开工以来的工期延误状况
本着实事求是的原则,现将本工程自开工以来所出现的非我方原因引起的重大工期延误事件分析如下:
(一)、基础±0.00以下:按合同计划完成时间为20XX年1月15日,实际完成时间为20XX年5月1日,比合同时间延后105天,原因如下:
1、我司虽于2009年10月28日进场,但此时现场其实根本不具备全面开工的条件。基础公司基坑挖土最终完成时间为20XX年1月20日,工程桩还没有全部施工完成,工程桩第三方检测也还没有检测,(最终检测完成时间为20XX年1月22日,此时桩基工程还未通过质检站验收)因基础公司导致我司无法进行底板的整体施工,从而使得基础工程严重拖后,由于此项原因直接影响工期50天。
2、我司在进行承台施工时,由于前期施工的止水帷幕没有起到止水作用,导致基坑出现大量积水。而且本工程基坑底为砂土层,从而造成基坑四周及基坑底涌现大量流沙,使承台无法按原方案施工。尽管我司在与贵司协商后采用沉井施工工艺成功地解决了此问题,但由于此事件对我司的工期产生了很大的影响,直接影响工期45天。
3、我司自2009年10月16日收到设计单位第一套施工图纸起,便一直处于频繁的设计修改之中,使整个施工过程备受困扰和延误。特别是当设计单位修改完成后。人防设计单位却又未能及时进行相应变更修改,基本都是
在电子版基础上施工,导致我司无法对人防部分进行同步施工。导致地下室人防施工无法顺利推进,直接影响本工程工期滞后10天。(详见工程指令LNTD/LOTD/PM/I-013.017.018.019.021.022.024.025.026.027.029.030.032.036.037.039.041.042.043.044)
(二)、群楼四层以下工程:按合同计划完成时间为20XX年3月16日,实际完成时间为20XX年6月10日。
1、由于图纸设计变更频繁导致我司施工备料不能正常进行,有局部还造成返工情况,由此导致的`工期延误10天。(详见设计变更工程指令
LNTD/LOTD/PM/I-046.047.050.053.057.058.060.061.063.065.066.067.068.069.070.072.073.074.076.077.078)
2、为了加快速度,抢期施工,我司对砌体工程作了特别人员安排和部署,即裙楼部分每一楼层安排一个砌体班组,但正当裙楼砌体完成约70%时,贵司于20XX年7月16日下发暂停施工令要求对裙楼部分墙体进行暂停施工(后直到20XX年8月4日才下发联系单要求复工)。而在此期间我司遭受了大量窝工损失,虽极力补救,但短时间内还是导致了大量砌体工人的流失。此事件对工期造成了极大的影响。
3、由于贵司对裙楼砌体部分的变更修改导致裙楼酒店墙体大量返工(详20XX年1月28日蓝图与20XX年6月30日蓝图可对比查阅),由于此次的修改变更使得裙楼砌体移交时间向后严重推迟,装修、精装修、机电、室内管道等工程匀同步推迟,裙楼验收时间也相应推迟,尽管我司对此部分工程正积极增加人员,抢期施工,但对本工程最后竣工时间的延误和影响是不可能消除的。
(三)、塔楼结构施工阶段:按合同计划完成时间为20XX年6月4日实际完成时间为20XX年10月21日。
1、由于图纸设计变更频繁导致我司施工备料不能正常进行,有局部还造成返工情况,由此导致的工期延误19天。(详见设计变更工程指令LNTD/LOTD/PM/I079.080.081.083.086.088.094.090.095.096.098.099.100.104.105.107.109.
111.116.119.120.123.126.129.134.139.152)
2、公寓和酒店内墙墙体由于酒店运营方及墙体隔音的要求,对我方砌墙工作人员安排和工作部署带来很大的麻烦,特别是十三,和十四层内墙砌体的修改拖延了近一个月。由于此次的修改变更使得塔楼砌体移交时间向后严重推迟,装修、精装修、机电、室内管道等工程匀同步推迟。
由于在基础、裙楼和塔楼结构施工阶段都由于以上种种原因导致工程工期延误,虽经我司多方努力工期还是延误了134天。
(四)、精装饰施工及竣工验收阶段:按合同计划完成时间为20XX年4月9日,实际完成时间为20XX年4月22日(4月22日此为竣工备案通过时间)竣工报告时间为20XX年12月30日。
1、由于增加塔楼内墙抹灰工程,增加施工工期30天。由于此次的修改变更使得塔楼精装修工程匀同步推迟。
2、由于贵司原因中三和东方精装分包单位进场时间滞后比公寓精装单位滞后进场135天,公寓精装单位的进场时间为20XX年11月15日,酒店精装单位进场时间为20XX年4月1日。
3、由于召开亚运会政府强制要求工地停工,虽然我司部分工种的小部分人员在室内偷偷施工但还是至少对工期影了7天。(详见监理工程师通知单ZGJL/LOTD-064)
4、贵司的专业分包单位确定时间较晚,材料定版时间过长,贵司供应的甲供材料也经常拖延,装饰图纸审核时间过长,导致工期延后50天。
5、由于贵司确定酒店运营商后设计修改频繁增加对各专业分包单位施工工期滞后22天。(详见设计变更工程指令)
本工程在开工至竣工结束按合同工期共计延期了378天。
四、结论
综上所述,虽然我司在施工过程中遭遇种种困难,但贵我双方始终保持着良好的沟通,同时我司不惜一切代价,采用各种措施,抢期施工的努力一直没有放松。为工程最终验收也做了相当多的工作,为酒店试运营提前了时间。
本着实事求是、合作共赢之原则,希望贵司能够仔细调查。致此我司申请本工程工期顺延致本工程实际竣工时间20XX年4月22日,望贵司给予批准。我司也相信此举将进一步增加双方互信,为贵我双方今后的进一步合作创造一个良好的氛围。
建筑工期延期申请报告【3】 编号:
工程名称 :
日期 : 20XX-11-5
致__恩施州同欣监理公司建始分公司__(监理单位)
根据合同条款 / 条的规定,由于 施工用水 的原因,申请工程延期,请批准。
工程延期的依据及工期计算:
由于阳光公司未将市政用水及时引至施工现场,导致我项目部未能按预定进度施工,进而影响到整个工程的施工工期,临时围墙无法砌筑,经协商后先进行土方开挖的工作2天,开挖完成后也未能进行基础分部的工作。我部于20XX年10月12日开工至今已25天,特申请将原竣工日期20XX年5月30日向后推迟23天,即20XX年6月22日竣工。施工进度分析见附图。
合同竣工日期:20XX年5月30日
申请延长竣工日期:20XX年6月22日
附:5#、6#楼10月施工进度横道图 施工总进度横道图
承包单位名称:
项目经理(签字):
;
工期延期申请报告
工期延期申请报告是如何的呢?需要强调的内容是什么?下文为工期延期申请报告范文,希望可以帮到你们。 工期延期申请报告范文【1】 广州广骏工程监理有限公司:
我公司承建的富强路(北江路至人民西路)道路工程于2010年4月9日正式开工,计划竣工时间为2011年10月9日,工程合同总工期为548日历天。
然而,由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等原因造成工期延误,致使工程无法按要求正常竣工,特向贵公司申请该工程延长工期,具体情况说明如下:
一、 征地拆迁问题
总体施工进度计划CFG桩软基处理计划施工时间2010年3月1日至2010年12月31日,共计305天(前提条件是施工范围内所有地面构筑物必须拆除,否则工期将顺延),但由于本工程分三次征地:第一次于2010年3月26日进行K1+080~K1+880段征地,第二次于2010年8月10日进行K0+560~K1+080段征地,第三次于2011年4月19日进行K0+000~K0+560段征地(其中K0+000~K0+160段于2011年7月10日交付使用),因此我施工单位必须分两阶段进行施工,第一阶段K0+560~K1+880于2010年4月12日—2011年1月1日完成,
第二阶段K0+090~K0+560于2011年5月4日—2011年8月12日完成,共计487天,期间有123天造成机械停滞和无法进行下步工序施工,因此造成总工期延误共计123天(详见附件施组进度计划横道图、CFG桩现场施工工程量确认表)。
二、 征地后遗留问题
本工程于2011年2月28日前完成K0+560~K1+880右幅沥青路面,于2011年4月19日进行K0+000~K0+560段征地,并分两次交付用地后,仍存在许多问题未解决:
1、第一次K0+160~K0+560段于2011年4月19日交付用地,存在的问题主要是K0+460~K0+500右幅有4栋居民楼未征地拆迁(其中有2栋居民楼在主车道上)、K0+460~K0+500左幅有2栋居民楼未征地拆迁和K0+480处通信电线1条未迁移,因以上问题无法进行软基处理和排水工程施工,造成工期延误共30天(详见附件施工单位工作联系单015、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。
2、第二次K0+000~K0+160段于2011年7月10日交付用地,存在的问题主要是:K0+000~K0+030段树木(绿化)未征地迁移;K0+030~K0+080左幅养鸡场未征地拆迁;K0+080~K0+180段坟墓若干个未征地拆迁;K0+170处有高压线1条、家用电线(弱电)1条;K0+060~K0+120左幅房地产开发地块未征地拆迁,因以上问题无法进行施工,造成工期延误共35天(详见附件施工单位工作联系单014、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。
三、施工图变更问题
本工程因施工图经常变更,现有施工图纸与原招标图纸变更较大,导致在施工过程中施工图纸存在较多的问题及工程作废后
重复施工,造成工期延误共184天,(详见附见富强路变更(签证)汇总表)。
四、海仔明渠改造工程问题
海仔明渠改造工程位于富强路(北江路至人民西路)道路工程东侧(具体桩号:K1+200~K1+880左幅),于2011年8月15日正式开工。由于富强路K1+260~K1+880左幅必须等海仔明渠挡墙工程完工后才能进行雨水管道、路基工程和路面工程施工,造成工期延误共30天(详见附件富强路道路工程K1+200~K1+880施工图设计)。
五、天气因素
因清远市春节后雨季天气较多,造成工期延误共105天(详见附件施工月报)。
综合上述因素,累计延误工期共507天,现根据合同条款第31条,进行工期顺延申请,使竣工日期从原来的2011年10月9日延迟到2013年2月27日。
请贵公司予以批复。
广州市xx建设工程有限公司
20xx年5月15日
工期延期申请报告范文【2】 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程项目 XXXXXXXXXXXXX工期延长申请报告
XXXXXXXXX并XXXXXXXX监理咨询有限公司:
由我方施工的XXXXXXXXXXXXXX,设计总数为9195棵,原计划工期为2013年3月 13 日至2013年6月12日;我方于2013年3月22日正式开始施工,截止2013年6月5日,累计完成碎石桩5040棵,尚未完成4155棵。
自我公司项目部于3月1日进驻该工地并组织施工后,由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划:
1、场地因素的影响:
(1)、我公司于2013年3月4日至3月13日相继进场4台套桩机设备,但因施工场地平整工作尚未完成,施工难以开展;至2013年3月21日基本完成场地下平台平整工作后,我方于3月22日正式开始施工;
(2)、因该工程施工场地分为多个平台,难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效施工;根据现场施工条件,经三方讨论后将施工方式确定为:采用边平整边施工、分步分台进行;但这也给我方施工带来极大困难,由此也加大了我方的施工管理难度,并造成了窝工等引起的诸多损失。其中,2013年3月5日至2013年3月21日,建设方对施工场地下平台进行场地平整工作;2013年4月24日至2013年5月6日,建设方对施工场地
上平台2号区域进行平整工作;2013年5月23日至2013年5月29日,建设方对上平台1号区域进行场地平整工作;场地平整期间,所有机组停机等待。时至今日,场地上平台与下平台中间不可施工区域,场地平整工作尚未完成。
(3)、因施工场地整体施工平面条件较差,土层较软、局部较陷,这给我方施工机械运行带来极大困难及严重的安全隐患,极大减慢了该工程施工进度。
2、天气因素的影响:因进入雨季,阴雨天气致使我方难以正常进行施工。从正式开工后,阴雨天气为15日。
3、停电因素的影响:因工地停电,施工机组无法工作;其中,4月18日、
5月14日、5月15日分别停电一天;
为确保工期,应甲方要求,我方于2013年5月1日增加一台桩机至该工地,完成上平台2号区施工后,因现施工上平台1号区无法摆放5台桩机同时进行施工,于6月1日一台桩机撤离施工现场。为此对该工程施工进度也产生了较大影响。
鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑,我方也积极采取了相应措施,调整了原有施工方案能打一棵就打一棵,以尽可能加快该工程的施工进度。但为了保证该工程的工程质量和施工安全,我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长38天,将该工程竣工时间顺延至2013年7月20日。请贵公司领导予以批复。非常感谢贵公司对我公司工作的支持。
致敬!
云南XXXXXXXXX有限公司
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目部
20xx年6月6日
工期延期申请报告范文【3】 工期延期的申请报告
由我司承建的佛山岭南天地LOT-D公寓式酒店项目总承包施工工程。由于种种原因造成该工程不能按合同原定时间达到竣工要求,现我司将具体导致工期延后原因做出分析,并谨重向贵司提出工期延期申请。具体如下:
一、岭南天地概况及重难点介绍
本工程总用地面积16500m2,总建筑面积77060 m2,地下2层,正负零以上为14层,其中裙房4层。建筑物高约50m。地上1层为酒店大堂、宴会厅及商业,2层为商业及餐饮,3层为商业、餐饮及康体会所,4层为功能厅、宴会办公室及婚宴厅。
本工程占地面积大,地下水较多,流沙现象严重;由于为酒店工程,因此分包单位较多,且工期紧张,在施工过程中各分包单位需穿插施工,协调难度相对比较大;再者由于设计的原因,图纸变更频繁,工程量增加较多,且定板定价材料以及图纸的审批时间过长在一定程度上增加了工期控制的难度。
二、合同约定的工期情况
本工程合同约定具体的开工时间按开工报告,总工期为529天。实际开工报告注明的开工时间为2009年10月28日,按合同约定的总工期进行推算则最后竣工时间为2011年4月9日。
三、本工程自开工以来的工期延误状况
本着实事求是的原则,现将本工程自开工以来所出现的非我方原因引起的重大工期延误事件分析如下:
(一)、基础±0.00以下:按合同计划完成时间为2010年1月15日,实际完成时间为2010年5月1日,比合同时间延后105天,原因如下:
1、我司虽于2009年10月28日进场,但此时现场其实根本不具备全面开工的条件。基础公司基坑挖土最终完成时间为2010年1月20日,工程桩还没有全部施工完成,工程桩第三方检测也还没有检测,(最终检测完成时间为2010年1月22日,此时桩基工程还未通过质检站验收)因基础公司导致我司无法进行底板的整体施工,从而使得基础工程严重拖后,由于此项原因直接影响工期50天。
2、我司在进行承台施工时,由于前期施工的止水帷幕没有起到止水作用,导致基坑出现大量积水。而且本工程基坑底为砂土层,从而造成基坑四周及基坑底涌现大量流沙,使承台无法按原方案施工。尽管我司在与贵司协商后采用沉井施工工艺成功地解决了此问题,但由于此事件对我司的工期产生了很大的影响,直接影响工期45天。
3、我司自2009年10月16日收到设计单位第一套施工图纸起,便一直处于频繁的设计修改之中,使整个施工过程备受困扰和延误。特别是当设计单位修改完成后。人防设计单位却又未能及时进行相应变更修改,基本都是
在电子版基础上施工,导致我司无法对人防部分进行同步施工。导致地下室人防施工无法顺利推进,直接影响本工程工期滞后10天。(详见工程指令LNTD/LOTD/PM/I-013.017.018.019.021.022.024.025.026.027.029.030.032.036.037.039.041.042.043.044)
(二)、群楼四层以下工程:按合同计划完成时间为2010年3月16日,实际完成时间为2010年6月10日。
1、由于图纸设计变更频繁导致我司施工备料不能正常进行,有局部还造成返工情况,由此导致的工期延误10天。(详见设计变更工程指令
LNTD/LOTD/PM/I-046.047.050.053.057.058.060.061.063.065.066.067.068.069.070.072.073.074.076.077.078)
2、为了加快速度,抢期施工,我司对砌体工程作了特别人员安排和部署,即裙楼部分每一楼层安排一个砌体班组,但正当裙楼砌体完成约70%时,贵司于2010年7月16日下发暂停施工令要求对裙楼部分墙体进行暂停施工(后直到2010年8月4日才下发联系单要求复工)。而在此期间我司遭受了大量窝工损失,虽极力补救,但短时间内还是导致了大量砌体工人的流失。此事件对工期造成了极大的影响。
3、由于贵司对裙楼砌体部分的变更修改导致裙楼酒店墙体大量返工(详2010年1月28日蓝图与2010年6月30日蓝图可对比查阅),由于此次的修改变更使得裙楼砌体移交时间向后严重推迟,装修、精装修、机电、室内管道等工程匀同步推迟,裙楼验收时间也相应推迟,尽管我司对此部分工程正积极增加人员,抢期施工,但对本工程最后竣工时间的延误和影响是不可能消除的'。
(三)、塔楼结构施工阶段:按合同计划完成时间为2010年6月4日实际完成时间为2010年10月21日。
1、由于图纸设计变更频繁导致我司施工备料不能正常进行,有局部还造成返工情况,由此导致的工期延误19天。(详见设计变更工程指令
LNTD/LOTD/PM/I-079.080.081.083.086.088.094.090.095.096.098.099.100.104.105.107.109.111.116.119.120.123.126.129.134.139.152)
2、公寓和酒店内墙墙体由于酒店运营方及墙体隔音的要求,对我方砌墙工作人员安排和工作部署带来很大的麻烦,特别是十三,和十四层内墙砌体的修改拖延了近一个月。由于此次的修改变更使得塔楼砌体移交时间向后严重推迟,装修、精装修、机电、室内管道等工程匀同步推迟。
由于在基础、裙楼和塔楼结构施工阶段都由于以上种种原因导致工程工期延误,虽经我司多方努力工期还是延误了134天。
(四)、精装饰施工及竣工验收阶段:按合同计划完成时间为2011年4月9日,实际完成时间为2012年4月22日(4月22日此为竣工备案通过时间)竣工报告时间为2011年12月30日。
1、由于增加塔楼内墙抹灰工程,增加施工工期30天。由于此次的修改变更使得塔楼精装修工程匀同步推迟。
2、由于贵司原因中三和东方精装分包单位进场时间滞后比公寓精装单位滞后进场135天,公寓精装单位的进场时间为2010年11月15日,酒店精装单位进场时间为2011年4月1日。
3、由于召开亚运会政府强制要求工地停工,虽然我司部分工种的小部分人员在室内偷偷施工但还是至少对工期影了7天。(详见监理工程师通知单ZGJL/LOTD-064)
4、贵司的专业分包单位确定时间较晚,材料定版时间过长,贵司供应的甲供材料也经常拖延,装饰图纸审核时间过长,导致工期延后50天。
5、由于贵司确定酒店运营商后设计修改频繁增加对各专业分包单位施工工期滞后22天。(详见设计变更工程指令)
本工程在开工至竣工结束按合同工期共计延期了378天。
四、结论
综上所述,虽然我司在施工过程中遭遇种种困难,但贵我双方始终保持着良好的沟通,同时我司不惜一切代价,采用各种措施,抢期施工的努力一直没有放松。为工程最终验收也做了相当多的工作,为酒店试运营提前了时间。
本着实事求是、合作共赢之原则,希望贵司能够仔细调查。致此我司申请本工程工期顺延致本工程实际竣工时间2012年4月22日,望贵司给予批准。我司也相信此举将进一步增加双方互信,为贵我双方今后的进一步合作创造一个良好的氛围。
此致!
商祺!
申请人:
20xx年xx月x日
;
法律分析:承包人可以收集以下证据资料,来向发包人索偿:
1、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要;
2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等;
3、发包人或者工程师签认的签证;
4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明;
5、国家有关法律法令政策性文件。
法律依据:《中华人民共和国劳动合同法》
第四十二条 劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同:
(一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;
(二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;
(三)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;
(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;
(五)在本单位连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;
(六)法律、行政法规规定的其他情形。
第四十五条 劳动合同期满,有本法第四十二条规定情形之一的,劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止。但是,本法第四十二条第二项规定丧失或者部分丧失劳动能力劳动者的劳动合同的终止,按照国家有关工伤保险的规定执行。
征地拆迁拖延工期怎么赔
违反合同的约定拖延工期,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。工期延误承包人可以索赔的费用有:1、人工费损失。2、材料费损失。3、机械费损失。4、工地管理费。5、物价上涨的差生的差价费用。起诉流程:1、原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证...
因征地导致工期延误的说明
会谈纪要;2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等;3、发包人或者工程师签认的签证;4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明;...
征地原因造成工期延误7年,合同约定不能索赔,只能顺延工期,施工单位怎么...
在建筑工程中,由于甲方\/业主方太强势,所以双方签订了一个内含霸王条款“不能索赔”的合同。对这类显失公允的合同,你们可以依据合同的争议处置约定,提起仲裁或法院诉讼,要求判定该“不能索赔,只能顺延工期”的条款无效,要求对方进行合理的延期补偿,甚至终止\/解除合同等要求。
市政工程项目管理过程中质量控制策略分析?
二是征地拆迁滞后,影响工期目标。目前因征地拆迁滞后而延误工期,使企业付出更大成本,是项目管理中很突出的问题,也是急待解决的主要问题之一。影响征地拆迁工作的原因主要有三点:地方不太配合,要价太高,增加了征地拆迁的难度;业主的资金不到位,影响了征地拆迁工作的正常进行;有的项目经理认为征地拆迁...
土地征用年限是多少?征地安置方案没有执行怎么办?
如果七年前征地的时候签过征地协议的,而政府款项没有到位的,那政府需要按照贷款利率补偿给被征地农户。如果是农户自己不签征地协议,或者没有领征地补偿款的。政府不会进行任何补偿,而且延误了场地整理的工期,还有一定责任。至于失地农民养老保险政策没有执行的问题,如果补偿款没有领的,一般是保留名额...
工程延期证明书
XX市XX区干坝子风电场一期49.5MW风机吊装工程因施工现场土建基础施工、道路施工以及征地的一切因素导致整体工期延误,原定开工日期为:20XX年10月1日,竣工日期为:20XX年12月31日。故现整体施工工期顺延,更改为20XX年X月20日止。特此证明。工程延期证明书 篇4 XX 市地方税务局征收管理分局: 兹由...
工期延期申请报告
工期延期申请报告范文【1】 广州广骏工程监理有限公司: 我公司承建的富强路(北江路至人民西路)道路工程于2010年4月9日正式开工,计划竣工时间为2011年10月9日,工程合同总工期为548日历天。 然而,由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等原因造成工期延误,致使工程无法按要求正常竣工,特向贵...
什么是工期索赔,工期索赔的关键环节是什么
什么是工期索赔,工期索赔的关键环节是什么 工期索赔指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期;是由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误,要求批准顺延合同工期的索赔。 工期索赔的关键环节: 1、提出索赔意向书 根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书,意向书中应包含索赔结构...
国有企业修建铁路专用线路动迁征地补办法
新建铁路在征地拆迁工作启动前,地方政府都会正式出文件,规定征地及地面附着物(包括树木、农产品)的赔偿标准。放心吧,现在不能强拆,尤其是工程上的,因为工程建设现在最怕由征地造成的阻工,造成工期的延误。
施工工期延长如何赔偿
要找到工期索赔的原因。如果 原因是由建设发包方,或者设计方引起的,业主或上级主管部门会制定索赔的相关规定,可以按程序索赔。详细计算方法请参照:http:\/\/www.xici.net\/b893791\/d82893145.htm工程延误是指工程实施过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期,从而可能导致整个合同工期的延长。工程工期...
运录复方: 一、工程延期情况说明怎么写致:襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部,由临汾市沈达园...
南阳市18715405244: 关于房屋拆迁不到位导致工程延迟开工怎么写情况说明 - ?
运录复方: 看短言介绍囍事与拆迁赶起需暂缓拆迁说明写:题目:暂缓拆迁申请书 文: 首先写明产权房屋位(址)产权谁及与其关系 另外写明暂缓拆迁理由(结婚)阐明具体期及延缓间再说两句客气 结尾属名注明月 知与共参考见笑
南阳市18715405244: 我在建中的一工地因征地问题一直未等到业主答复:使得工程一拖再拖,现在我想申请停工,要求结算已经完成的工程量,请问这样的申请报告怎么写? - ?
运录复方: 你写个由于业主造成的工期延误,造成设备租金、人工工资等损失,要求业主给予一定的补偿;并把你已完成的工程量和延误的工期写上去,数据要具体详细
南阳市18715405244: 因征地影响工期是否能够经济索赔 - ?
运录复方: 1、不能提出索赔,因为阴雨天气属于正常的天气,不属于不可抗力和业主原因造成,所以索赔条件不成立. 2、因天气的影响给承包商造成的损失一般应由承包商自己负责,如果承包商能证明是特殊反常的气候条件(如百年一遇的洪水、五十...
南阳市18715405244: 因业主征地问题影响施工进度的监理通知单怎么发 - ?
运录复方: 这是甲方原因造成的工期延误,难度你们监理单位还打算向甲方追责吗?这种事情按道理是由施工单位发出联系单,进行工期索赔.
南阳市18715405244: 工程延期的原因一般有哪些 ?
运录复方: 一、工程延期的原因一般有哪些因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延:(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的.(2)发包人不能按约定...
南阳市18715405244: 由于发包方征地拆迁的缘由延误了工期但承包方未提出变更工期申请承包方背约??
运录复方: 没有背约,但最好不要工期索赔.
南阳市18715405244: 拆迁导致工期延误,但施工方并没有申请索赔工期,最后工期延误责任在谁 - ?
运录复方: 从法律上说由侵权方担责具体地说就是导致工期延误的村民承担责任
南阳市18715405244: 固定总价施工合同的结算问题案例?
运录复方: 解答如下: 事件一:提供合同开工日期、工程实际开工日期;证明延误开工非承包方的理由及证据;提供延误开工给承包方造成的实际损失(如以租赁的施工机械闲置、施工人员待工损失、施工材料仓储费用等);我建议最好让建设方做经济签...
南阳市18715405244: 工程延期原因有哪些? - ?
运录复方: 因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延:(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的.(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的.(3)工程师未按合同约定提供所需指令、...