客户欠钱导致停工怎么赔偿
首先要解决这个问题,我们需要了解一下,停工期间有哪些损失可以追讨:
1、首先就是合同里面有写明的话,就可以按照合同里面的约定来进行追赔。
2、就是没有合同或者合同内容无约定的情况下,如果确实是因为发包方的原因导致工地停工或者暂时停工的,只要有充足的的证据证明是因为发包方的过错,如拖欠工程欠款,未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包方可要求发包方赔偿停工损失或者是货物积压损失。
上面我已经介绍了哪些损失可以赔偿,那么法宝律师下面给大家说一下赔偿的具体费用有哪些。
1、肯定是大家关心的工资,工人的停工工资呀,每一个人一天几百块,这要是人多了,可是不小的一笔数目了。要赔。
2、就是材料费。停工期间,材料无法购买,如果后期协商开工了,材料费上涨了,这笔费用要赔。再就是材料搁置未使用,导致损坏或者过期等,也要赔。
法宝律师专业做建筑工程案件19年,各类工程款案件的难点疑点相当熟悉,如有需要可私信。
3、机械使用费。现在很多人承包机械使用,一部分是按照天数算的,使用多少天,没有使用的天数,只要是放在工地上也要算钱的。再就是使用到工地完工,但是承租方可能算的是6个月完成,结果因为停工导致10个月才完成,那么多出来的4个月的机械使用费也要算,要赔。
4、现场管理费。一个工地上不可能不出现管理费用,比如管理员或者技术人员或者办公室人员,他们对下面工人的管理费用,办公费用,通信费用等是需要赔的。
5、就是利息。拖欠工程款,有些时候一个工程的工程款达千万,如果拖上三个月,算一下,如果按照银行的利息就是多少了,十几万呐。按照民间借贷的话就更多了。这笔钱,要赔。
其实还有很多,我就不一一列举了,上面列举了5条比较实用和常见的。
当发包人拖欠工程款时,承包人有权停工,但停工应该办理通知等相关手续,也有权要求发包人赔偿窝工、停工的损失,如计算实际损失存在困难或无法与发包人协商的,可以找办案经验丰富的法宝律师协助计算追偿,必要时,亦可到法院起诉,通过法律途径追偿。
欠钱不还的人,都怎样搪塞过你?
我内心感觉心凉，但是又不知道怎么说她，当时去植物园玩了就走了。4、自从借钱后，那个所谓的朋友再也不主动联系我了。我打电话催她还钱，她说，你也不是这么不讲义气的人，我现在手边没钱，再等等吧。欠钱的真成了大爷，借钱的反倒象个孙子。后来听别人说她准备买车。我想自己的钱，打电话给她...
设立农民工工资专用帐户是强制要求吗
设立农民工工资专用帐户是国务院的要求。国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见，是国务院办公厅以国办发〔2016〕1号印发的文件。这个文件从规范企业工资支付行为、健全工资支付监控和保障制度、推进企业工资支付诚信体系建设、依法处置拖欠工资案件、改进建设领域工程款支付管理和用工方式等五个方面...
工地欠钱不给怎么解决
1、与欠款人进行协商;2、找追债公司帮助;在欠款人拒不支付工程欠款的情况下,部分被欠款人选择请求追债公司的帮助,来协助要回工程欠款。3、法律途径;所谓法律途径,无非是指通过向法院提起诉讼,等待法院判决之后,申请法院强制执行。_一、工地欠工程款不给怎么办 1、与欠款人进行协商 在工程欠款中...
拖欠工程款,怎么办?
如果考虑到自己不懂如何催收工程款或者精力有限，可以委托专业律师处理。4、除了以上几种外，还可以向法院提起诉讼。同时还要提供担保冻结施工方的财产，以免对方公司转移财产。5、通过媒体向欠债公司施加压力。如果施工方在社会的知名度较高或者忌惮舆论压力，可以通过媒体曝光，催收工程款。
老板拖欠工资,不接电话不回消息,我应该怎么做?
5、有能力而拒不执行的情况下，涉嫌拒不执行判决、裁定罪 6、法律依据：《刑法》第三百一十三条 【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金 欠钱不还起诉的流程是怎么样的？起诉大概的程序如下：1、写好起诉书;2、携带...
负债的看过来!你们是怎么上岸的?
6.因长期无稳定工作,收入不稳定造成的负债。理清一下你的负债状况:欠多少钱?欠谁的?条件是怎样的?做一个列表,把你所有的欠账都记进去,写下所有的相关事实,包括债权人的姓名,利息等等。 负债来自于哪里?负债总数是多少?自己要心中有数。 三、面对各种债务的应对方法 1.如果你的所有信用卡已经刷爆,那你记下...
期房停工烂尾了可以断供吗
期房停工烂尾了不可以断供，即使买期房出现烂尾结果，银行贷款还是要偿还的：一方面，购房者是与银行签署的购房协议，还是要按照协议上约定，每月偿还。因为购房者是与开发商签的期房协议，没有得到正常的履行，这与银行没有关系。从契约精神来讲，与开发商的纠纷可以打官司，别纠缠到银行身上。另一方面，...
你被装修公司坑的最惨的一次是怎样的?
收房时(毛坯房)，因第一次买房，什么都不懂，主要看他人怎么做，再学之。装修时，看邻居装修的非常好，工长也实在，自己就问了问装修价格。工长说:找装修公司要提成，他们家成公司10万，你直接找我，同样的工，同样的料，8万就行。而且，不需向装修公司那样交80%款，才开工。你先给50%材料费和...
重庆北碚蔡家佳程广场为啥停工了
由于政策原因，蔡家基本开发滞后最少5年。佳程公司招商基本属于领导的上海关系引进的，但资金链受大环境影响断了，开发企业也没办法，出地的蚕业集团也只是个空架子，佳程广场只是蔡家的一个缩影，等待政府有作为，把整个蔡家盘活，只不过要时间及机遇；若有企业现接手，也是个山芋，希望我的分析对你有...
康桥地产欠钱是否可以拒交物业费
康桥美庐湾为什么停工 郑州康桥有实体。根据查询相关资料信息郑州康桥是中原地区影响力较大的房地产开发公司，在郑州一共有19个项目，其中已入住项目13个，郑州康桥有实体。郑州康桥房地产开发有限责任公司专注高端精品住宅开发，正在销售的项目6个：康桥东麓园、康桥悦蓉园、康桥香溪郡、康桥林语镇、康桥知...
潜玲富马： 可以.发包人拖欠工程款,是导致建筑工程停工的最常见的一个原因.当承包人采取合理方式催告后,在合理期限内发包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然会给承包人造成窝工、停工等不应有的损失.这种情况下,承包人在追讨工程欠款时,是可以同时要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失的.法律依据:《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失.
罗庄区15565048815： 发包人停建应如何赔偿损失呢? ？
潜玲富马： 某市建筑工程公司与A娱乐公司签订一份建筑歌舞厅的建设工程承包合同.合同约定... 法院判决B公司赔偿损失. 由于A公司拖欠工程款导致在建工程停工,又因为B公司收...
罗庄区15565048815： 工程停工多久可以提出索赔 ？
潜玲富马： 1、工程如果因发包人原因造成停工的,无论停工多长时间,只要造成承包人损失的,承包人都可以要求赔偿.2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第八百零三条?【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失.第八百零四条?【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用.
罗庄区15565048815： 工地停工误工怎么赔偿 ？
潜玲富马： 工地停工误工赔偿如下:因用人单位的原因造成停工待料导致劳动者不能正常付出劳动得到工资,在一个工资周期内(一个月内),用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资.如超过一个月停工,支付的工资标准应不低于当地的最低工资标准.法律依据:《工资支付暂时行规定》第十二条非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资.超过一个工资支付周期的,若劳动者提供了正常劳动,则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准;若劳动者没有提供正常劳动,应按国家有关规定办理.
罗庄区15565048815： 工程开工后未能施工如何索赔 ？
潜玲富马： 按协议约定的协商或者起诉.建设单位应该赔偿施工单位投标费用损失、进场费、设备调迁及人工费用等实际费用.《民法典》第八百零四条,发包人原因致工程停建、缓建的责任因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用.
罗庄区15565048815： 拖欠建筑工程款怎么索赔? - ？
潜玲富马： 首先你要知道你们接的工程是否合法.因为我们国家是禁止二度发包的.也就是不允许开发商将工程发包给建设公司.建设公司再将该工程发包给其他的承包人或者将工程分解发包给其他承包人.我们国家禁止这种行为同时不承认这种行为签订合同的有效性.如果你们的工程是二度发包.只有在工程经竣工验收合格的情况下.法院会支持你们请求支付工程价款的请求.对于工程欠款.可以请求支付利息.如果对于利息有约定的.按约定处理.没有约定的.按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息.同时约定的利息不能超过中国利率.利息从应付工程价款之日计付.你们现在还没有交付工程.工程价款也没有结算.利息从当事人起诉之日开始计算
罗庄区15565048815： 甲方没钱停工该怎么办?如何处理?我是包工头 - ？
潜玲富马： 如果你和甲方签订承包合同,因甲方没钱的原因停工,导致你受到损失,你应和甲方协商,由甲方承担违约责任,协商不成,到法院诉讼解决.
罗庄区15565048815： 建筑工程停工索赔的处理原则是什么 - ？
潜玲富马： 1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失.签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务,如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益,所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而...
罗庄区15565048815： 工地因为拖欠工资导致工人停工误工费怎么赔 - ？
潜玲富马： 1、误工费是民法上的概念,和拖欠工资无关. 2、工地拖欠工资,工地是和你签订的包工协议,你应该支付工人工资,不能空手套白狼说工地拖欠工费所以停工.这是你的责任.你装修房子难道说自己单位没法工资就不给装修工人钱吗?不合理.3、你和工地的劳务协议,如有违约和纠纷需要当人民法院起诉.
罗庄区15565048815： 我单位给客户建设温室工程,因款不到位停工啦,对方要起诉我们,我们应该怎么处理,我们公司账户会不会 - ？
潜玲富马： 你要明白如下几点:1. 你们私自停工属于违约行为,对方去起诉你是合法的行为.2. 如果你们在短时间内不能恢复施工或者明确表示不愿再施工,对方可以与你们解除合同.3. 你们需要赔偿对方的损失.4. 对方可能因为害怕你们无钱支付对你们公司的财产进行保全,也就是账户的冻结,但是当你们偿还了对对方的债务,账户就可以解冻了.你们应该做的是:1. 能协商的尽量协商,生意场上的人很少有非打官司不可的,协商既不伤和气,也可以把赔款的数额和赔款的时间都变的更有利于你方.2. 最好及时请一个律师帮你们审查一下合同、对方的证据、乃至对方起诉后送达的起诉书副本等等,做好最坏的准备.
