工程变更由谁提出
1.设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更,应编制设计变更文件。
2.建设单位或承包单位提出的工程变更,应提交总监工程师,由总监工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后,如果有必要由设计单位编制设计变更文件时,应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时,应按规定报请有关部门审批。
3.监理机构应该核查实际情况,收集与工程变更有关的文字及影像资料。
4.总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其它有关资料,按照施工合同的有关条款,在指定专业监理工程师完成下列工作后,对工程变更的费用和工期作出评估。
工程设计变更令由谁发出?设计变更应以图纸或设计变更通知单的形式发出。改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更。变更有关工程价款的报告应由承包人提出。承包人在施工过程中更改施工组织设计的,应经业主和监理同意。
原则
设计变更无论是由哪方提出,均应由监理部门会同建设单位、设计单位、施工单位、业主协商,经过确认后由设计部门发出相应图纸或说明,并由监理工程师办理签发手续,下发到有关部门付诸实施。但在审查时应注意以下几点:
1、确属原设计不能保证工程质量要求,设计遗漏和确有错误以及与现场不符无法施工非改不可。
2、一般情况下,即使变更要求可能在技术经济上是合理的,也应全面考虑,将变更以后所产生的效益(质量、工期、造价)与现场变更往往会引起施工单位的索赔等所产生的损失,加以比较,权衡轻重后再做出决定。
3、工程造价增减幅度是否控制在总概算的范围之内,若确需变更但有可能超概算时,更要慎重。
4、设计变更应简要说明变更产生的背景,包括变更产生的提出单位、主要参与人员、时间等。
5、设计变更必须说明变更原因,如工艺改变、工艺要求、设备选型不当,设计者考虑需提高或降低标准、设计漏项、设计失误或其它原因。
6、建设单位对设计图纸的合理修改意见,应在施工之前提出。在施工试车或验收过程中,只要不影响生产,一般不再接受变更要求。
7、施工中发生的材料代用,办理材料代用单。
监理人提出,在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序,监理人根据工程需要,下达指令对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变。
扩展资料
工程变更管理
1、提前介入,加强项目前期预算审核
为防止工程出现较大变更,建设单位不能片面地依赖在施工阶段做好管理工作,变更的发生往往是在项目前期设计、预算等方面存在着诸多缺陷。
2、全程跟踪,加强项目中期变更审批管理
一方面,全过程跟踪审计有利于协调建设过程的各参与方在工程变更方面职责的履行。强化全过程跟踪审计,有利于及时督促建设单位就工程变更事项作出明确答复,避免建设单位与施工单位分歧较多,工程建设效率低下。
3、后期审核,确保项目变更真实合规
在工程项目竣工后,施工单位往往凭借现场变更签证,在竣工结算报审方面出现各种高估冒算。
参考资料来源:百度百科-工程变更
工程变更由监理人提出。
在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序,监理人根据工程需要,下达指令对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变。
当产品发生重大瑕疵,经追查后是某个关键零件的质量问题,为了不让影响面扩大而采取的果断措施。这种状况存在于许多种产品,如运输工具中的汽车、飞机,信息产品中的电脑与通讯设备,严重时不仅要处理仓库及现场的瑕疵零件,甚至有时连卖出去的产品都还要设法更换零件。
工程变更原则:
1、设计文件是安排建设项目和组织施工的主要依据,设计一经批准,不得任意变更。只有当工程变更按本办法的审批权限得到批准后,才可组织施工;
2、工程变更必须坚持高度负责的精神与严格的科学态度,在确保工程质量标准的前提下,对于降低工程造价、节约用地、加快施工进度等方面有显著效益时,应考虑工程变更;
3、工程变更,事先应周密调查,备有图文资料,其要求与现设计相同,以满足施工需要,并填写“变更设计报告单”,详细申述变更设计理由、变更方案、与原设计的技术经济比较(,按照本办法的审批权限,报请审批,未经批准的不得按变更设计施工;
4、工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件。
工程变更由承包人提出。
变更是指承包人根据监理签发设计文件及监理变更指令进行的、在合同工作范围内各种类型的变更,包括合同工作内容的增减、合同工程量的变化、因地质原因引起的设计更改、根据实际情况引起的结构物尺寸、标高的更改、合同外的任何工作等。
工程变更的种类:
1、立即变更: 当产品发生重大瑕疵,经追查后是某个关键零件的质量问题,为了不让影响面扩大而采取的果断措施。这种状况存在于许多种产品,如运输工具中的汽车、飞机,信息产品中的电脑与通讯设备,严重时不仅要处理仓库及现场的瑕疵零件,甚至有时连卖出去的产品都还要设法更换零件。
2、用完变更:大部分的工程变更属于这个种类,意思是说等到旧料用完后再使用新料。
3、某批变更:有些行业的工作程序非常严谨,如果工单的用料不同于标准料表中的内容时,必须通过申请的手续才能变更(虽然产品的标准料表并没有变化)。
工程变更的可提出的单位如下:
1、发包人或监理可依据工程承建合同文件有关规定发出工程变更指令。
2、设计单位可依据发包人或监理的要求,或自行根据工程进展提出工程变更建议。
3、依据有关法规或合同文件规定,设计单位提出对工程设计文件的修改通知。
4、施工单位可依据发包人或监理的指示,或根据施工进展提出对工程施工的变更建议。
5、监理的工程变更权限在发包人和工程承建合同文件授权范围内,对工程局部或部分的形式、质量或数量作出变更,并指令施工单位执行。
发生工程变更遵循原则
1、必须明确工程设计文件,经过审批的文件不能任意变更。若需要变更要根据变更分级按照规定逐级上报经过审批后才能进行变更。
2、工程变更须符合需要,标准及工程规范,做到切实有序开展、节约工程成本、保证工程质量与进度的同时还要兼顾各方利益确保变更有效。
3、工程变更须依次进行,不能细化分解为多次、多项小额的变更计划。
4、提出变更申请时,要上交完整变更计划,计划中标明变更原因、始记录、变更设计图纸、变更工程造价计划书等。
5、工程变更需要现场监理严格把关,根据测量数据、资料进行审查论证工程变更的必要性,并且需要做好工程变更的核实、计量与评估工作,做到公平、合理,符合规定程序后方可受理。
一般由甲方提出,施工单位根据实际施工情况提出问题,比如设计的不合理或者设计漏项需增项,或变更的,然后三方或六方(设计,施工,甲方,监理等)到现场看一下,最后甲方将问题写到技术变更联系单中,反馈给设计单位,再由设计单位根据技术变更联系单出设计变更单给施工单位,施工单位再根据设计院出具的设计变更单出份预算,附到这两份变更单的后面,最后再挨家挨家的签字盖章,最后人手一份就哦了。。。。
章程修正案由谁签字呢
一、章程修正案由谁签字呢1.股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法定代表人签名,并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替,签名应当用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名;2.转让出资变更股东的,应由变更后持有股权的股东盖章或签名;二、公司章程注意事项 法定不...
有限责任公司章程由谁制定
有限责任公司章程是由股东大会制定的。根据我国《公司法》的规定,公司章程的修改应依照以下程序进行:1.由公司董事会作出修改公司章程的决议,并提出章程修改草案。2.股东会对章程修改条款进行表决。有限责任公司修改公司章程,须经代表三分之二以上表决权的股东通过;股份有限公司修改章程,须经出席股东...
公司法有限责任公司章程由谁制定?
修改公司章程的决议必须经代表2\/3以上表决权的股东通过并制作股东会决议。关于公司章程修改的股东会决议作出后,公司应向工商行政管理机关申请变更登记。 (二)要与公司治理有机地结合 我国有限公司治理的模式大多由股东会、董事会和监事会构成,股东会是公司的权利机构,董事会是公司的执行机构,监事会是...
变更劳动合同的程序是怎么样的?
(1)提出变更的要约:用人单位或劳动者提出变更劳动合同的要求,说明变更合同的理由、变更的内容以及变更的条件,请求对方在一定期限内给予答复。(2)承诺:合同另一方接到对方的变更请求后,应当及时进行答复,明确告知对方同意或是不同意变更;(3)订立书面变更协议:当事人双方就变更劳动合同的内容经过平等...
应当由承办人提出具体意见经批准
机关、单位在处理国家秘密的确定、变更和解除工作时,应由承办人提出具体意见,这些意见需经定密责任人审批通过。定密责任人的指定必须遵循严格的程序:通常情况下,机关、单位的涉密业务部门会推荐拟任人选,然后由保密工作机构或综合部门汇总研究,提出人选建议,最后报请本机关、本单位的法定定密责任人最终...
专利权人变更程序是怎样的
1、因发明人更改姓名提出变更请求的,应当提交户籍管理部门出具的证明文件。2、因漏填或者错填发明人提出变更请求的,应当提交由全体申请人和变更前全体发明人签字或者盖章的证明文件。3、因发明人资格纠纷提出变更请求的,可以参照专利申请权转移该如何处理的内容。《中华人民共和国专利法》第三十五条 发明...
变更公司章程需要准备什么呀?
变更公司章程需要准备以下材料:1、公司法定代表人签署的《企业变更(备案)登记申请书》2、经办人的身份证明文件;复印件一份,验原件;3、公司股东会关于变更事项的决议或者决定,需要法定代表人签署盖公章;4、修改之后的公司章程(股东签署,加盖公章)或者公司章程修正案(公司法定代表人签署,加盖公章...
变更抚养权的程序是什么?
夫妻离婚后的任何时间内,一方或双方的情况或抚养能力发生较大变化,均可提出变更子女抚养权的要求。变更子女抚养权一般先由双方协商确定,如协议不成,可通过诉讼请求人民法院判决变更。有下列情形之一的,人民法院应予支持:1、与子女共同生活的一方因患严重疾病或因伤残无力继续抚养子女的;2、与子女共同...
公司股东变更手续如何办理
生活中的蒋老师 2023-12-05 · 超过86用户采纳过TA的回答 关注 公司股东变更手续的办理需要提交相关材料并完成相关程序。股东需向公司董事会或股东大会提出变更申请,并提交股东变更申请书、股东会决议等材料。公司审查通过后,需修改公司章程并办理工商变更登记等手续。 抢首赞 评论 分享 举报 为你推荐:...
公文的密级需要变更或解除的由什么决定
但同时,保密法规定,国家秘密的密级,保密期限和知悉范围的变更,由原定密机关单位决定,也可以由其上级机关决定,上级机关有权直接变更下级机关单位确定的国家秘密。不属于本机关单位确定的国家秘密事项,认为需要对其密级,保密期限和知悉范围进行变更的,可以向原定密机关单位或者其上级机关提出建议,但不得...
睢悦盐酸: (1) 发包人或监理可依据工程承建合同文件有关规定发出工程变更指令.(2) 设计单位可依据发包人或监理的要求,或自行根据工程进展提出工程变更建议.(3) 依据有关法规或合同文件规定,设计单位提出对工程设计文件的修改通知.(4) 施工单位可依据发包人或监理的指示,或根据施工进展提出对工程施工的变更建议.(5) 监理的工程变更权限在发包人和工程承建合同文件授权范围内,对工程局部或部分的形式、质量或数量作出变更,并指令施工单位执行.
尚志市18569698562: 业主提出变更的程序是什么 ?
睢悦盐酸: 一、业主提出变更的程序是什么1、业主提出的,交由设计方变更,再由业主交监理部,由总监签发“设计变更单”2、由施工方提出的,交监理部,交业主,交设计方变更...
尚志市18569698562: 在一些项目管理中不可避免的会涉及到项目的变更问题,但是那个变更到? ?
睢悦盐酸: 这个要看什么事,关于设计的设计出,建设单位更改设计的也由设计出,监理在施工中发现问题,需要变更的要先请示业主,由业主提出让设计出变更,施工中出现与施工合同不同的工程量时,由施工单位提出逐级上报给业主,如果牵涉到设计的设计出,不牵涉到设计的由施工单位自己出,找各单位签字确认.
尚志市18569698562: 一建 工程变更 一般默认是书面还是口头 - ?
睢悦盐酸: 一般工程施32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333363376433工承包合同中都有关于工程变更的具体规定.工程变更一般按照如下程序进行. 1.提出工程变更 根据工程实施的实际情况,以下单位都可以根据需要提出工程...
尚志市18569698562: 工程变更一般是指什么和设计的变更? - ?
睢悦盐酸: 工程变更一般是指工程施工过程中因原图纸设计不合理或要求改变结构设计和使用功能,由设计或业主(监理)提出并出具变更联系单,施工单位按此施工,如此变更涉及工程造价增减的,可据此计算相应费用.
尚志市18569698562: 工程变更时监理或施工单位应按什么程序来处理 - ?
睢悦盐酸: 1、甲方要求的变更,由甲方书面提出变更申请递交设计院,设计院答复后以“工程变更通知单”的形式反馈回来,监理方及施工方依据变更单进行监理及施工. 2、施工单位提出的变更,由施工方以工程联系单等书面形式提出后递交监理审查,监理方签署意见后交甲方,甲方签署意见后由甲方联系设计院,最后由设计院出具变更单.随后的程序还是依据变更单施工及监理. 正规程序是这样,不过现在都是由施工单位直接跟设计院联系,然后施工单位出草图及文字说明,设计院只是盖章而已.
尚志市18569698562: 公路工程中工程变更有那些具体流程? - ?
睢悦盐酸: 1.一般工程变更的审批程序. 所谓一般工程变更,通常指一些小型的监理工程师有权直接批准的工程变更工作.其审批程序大致如下: (1)工程变更的提出人向驻地监理工程师提出工程变更的申请,包括变更的原因、工程变更对造价的影响...
尚志市18569698562: 工程设计变更的主体是 - ?
睢悦盐酸: 工程设计变更的主体是建设单位甲方,执行方是施工单位,但可以提出工期和费用的索赔.如果有设计变更也不为是件好事哦.