家庭装修协议书
家庭装修协议书一:
发包方(简称甲方):_________________________
承包方(简称乙方):_________________________
甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、工程概况
1. 装饰施工地点:
2. 住房结构: 房型 房 厅 套,施工面积 平方米。
3. 装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
4. 承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5. 工期: 自________年________ 月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程价款及结算的约定
1.工程总价款:¥_________元,大写(人民币):________________详见本合同装修工程报价单。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金,第二次付款时扣除
(2) 第二次 合同签定后开工前支付工程总造价50% 合计_________元
(3)第三次 施工过程中 工期进度过半 支付工程总造价40% 合计_________元
(4)第四次 竣工验收当天 支付工程总造价10% 合计_________元
(5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
三、关于材料供应的约定
1.甲方提供的材料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到 现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲 方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
四、关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行DBJ08 62 97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30 1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2.本工程由________方设计施工方案。
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
4.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。
5.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
6.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。
五、有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应 采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
六、其它事项
1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。
八、纠纷处理方式
双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。
九、合同的变更和解除
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。
十、本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章): 电话:
乙方(签章): 电 话:
签订地点:
签订日期: 年 月 日
家庭装修协议书二:
发包方(以下简称甲方): 身份证号: 电话:
承包方(以下简称乙方): 身份证号: 电话:
根据《合同法》的有关规定,甲乙双方通过充分协商,就家庭装饰装修工程达成如下协议,双方共同遵守。
第一条工程概况
1.1工程地点:_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。
1.2住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。
1.3工程造价:家庭居室装饰装修工程的价格,根据市场竞争、优质优价的原则,约定如下:总价款:_________元,大写(人民币):_________。其中:
材料费:_________,人工费:_________,管理费:_________,设计费:_________,垃圾清运费:_________,其他费用:_________。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
1.4工程承包方式:双方商定采取乙方包工、包全部材料。(见附乙方提供装饰装修材料明细表);
1.5工程期限_________天;开工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
第二条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:
1 甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份
2施工图纸双方签字后生效。
第三条甲方权利义务
1开工前提供施工期间的水源、电源,并说明使用注意事项;
2参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;
3 按照合同约定按时支付各阶段工程施工所需款项。
第四条乙方权利义务
1施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》,保证工程质量,按期完成工程;
2承接家庭居室装饰装修工程的乙方应当采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员和相邻居民的安全;
3保证居室内上、下管道的畅通;
4家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物,应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品;
5乙方负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人,关于工程的相关事宜均应与甲方联系,以确保家庭装饰装修工程保质保量按时竣工。
6乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,造成损失的,依法承担赔偿责任;
7乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。
8乙方施工应符合有关规范要求,不得偷工减料、粗制滥造;
9乙方不得野蛮施工,危及建筑物自身的安全;
第五条材料的提供
1 由乙方提供的材料、设备的(见乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提;
2乙方要保证其提供的家装所需的五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,与合同约定的品牌、质量、数量相符。
第六条工期延误
1因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;
2甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延;
3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
第七条质量标准
(1)乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。
(2)乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准验收。
(3)凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的,由甲方承担返工责任及经济支出。
第八条工程验收和保修
1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:
(1)水、电管线,防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收;
(2)油漆、面层涂料施工前验收;
(3)竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收,若甲方接到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担;
2装饰装修工程保修:
(1)工程竣工验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理装饰装修工程移交手续并填写工程保修单(保修期为贰年)。
(2)在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年,有防水要求的厨房、卫生间的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
第九条工程款支付方式
1竣工验收后_________日内,甲方支付相当于总价款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。
2因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。
3双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法。
第十条违约责任
11.1合同签订后,合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的,应及时通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续,违约方应向守约方支付工程总造价5%的违约金;若因此造成损失的,违约方应予以赔偿。
11.4由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。
11.5由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2作为违约金。
第十一条附则
12.1本合同签订后乙方不得将该工程转包。
12.2本合同一式两份,双方签字(盖章)后生效,甲、乙双方各持一份。
12.4合同履行完后自动终止。
12.5本合同附件为本合同的组成部份,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字):_________乙方(盖章):_________
与装修公司发生纠纷我怎样解决
1.和装修公司协商,是*省时省力的*。如果双方能尽可能多的协商,那么每一方都应该退一步。2.业主请求消费者协会调解。消费者协会是一种公民社会组织,可以作为中立的第三方进行调解,说服双方达成调解和协商。3.向有关行政部门申诉。4.根据与装修公司达成的仲裁协议,向仲裁机构申请仲裁。仲裁具有不开庭...
金装洺庭装修怎么样?
仅此,在5选1中,老婆锁定了金装洺庭。话说我们两口子一拍即合,最后愉快的签订了合同。不负所望,装修过程中,工长的团队给我的感觉用两个词来形容:认真,放心。不用天天盯着,防止偷工减料。两个月的工期中,不管我去的勤还是不勤,工人的工作态度始终如一,认真,负责,干活规整。有着良好慎独...
卧室富而美实用兼庭装修丛书内容简介
为了满足这一需求,我们的团队深入调研了众多家装企业,考察了各种样式的样板房,并结合自身的丰富经验,以实用、经济、舒适为设计原则,精心编撰了这套卧室富而美实用兼庭装修丛书。这套丛书中,我们详细解读了如何根据业主的不同特点进行设计,包括文化水平、职业背景、兴趣爱好、经济能力、居室结构等多元...
卧室富而美实用兼庭装修丛书图书信息
以下信息是关于《卧室富而美实用兼庭装修丛书》的图书详细内容:该图书由中原农民出版社出版,首次发行是在2002年2月1日,属于第一版。这本书的装帧形式是平装,共包含48页的内容,适合16开的页面尺寸,便于阅读和存放。书的国际标准书号(ISBN)是7806414649,这有助于读者在购买和查找时准确无误。此外,...
装修期间出现违反合同约定的情况,应该如何处理呢?
向相关行政部门申诉。根据与装修公司的仲裁协议,提请仲裁机关仲裁。仲裁具有不开庭审理,最终判决的效果,解决方法比较快。向人民法院提起诉讼,但请注意,一般来说,如果提请仲裁,就不能再向法院提起诉讼了。要向法院起诉,必须提交起诉书,提交双方的证据。优点是法院具有比较权威的公信力。缺点是需要很多...
装修纠纷找哪个部门处理
一、消费者协会 当消费者在装修的过程中遇到问题,又与装饰公司沟通未果时,我们便可以向消协投诉,拨打消费者协会的12315热线寻求帮助。二、行业协会 当消费者遇到装修纠纷的时候,投诉到装修行业协会也是一种解决问题比较有效的途径。大部分行业协会都设有咨询投诉部门,开辟专用投诉电话。(可根据自己所在...
个人装修纠纷怎么处理
也必须符合国家室内环境空气质量标准,注意购买材料留下一块样品和工程验收时要有一份室内环境检测报告,一旦发现室内环境污染问题,可以此作为判断责任的依据;4、根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁;5、向人民法院提出诉讼,在法院的主持下进行调解,如成功当事双方签署调解书,在法院的监督下履行...
装修出现纠纷应该怎么处理
双方应按照平等互利的原则私下进行和解,和解不成可提请第三方加以协商解决,协商不成时可以根据房屋装修合同的内容交由指定机构进行仲裁,仲裁仍未解决的可以向人民法院提起诉讼。消费者可以应聘请专业律师,然后向法院提交诉状,经法院立案后开庭审理。在法院的主持下进行调解,如成功当事双方签署调解书,在...
装修纠纷鉴定后多久开庭?
当事人申请鉴定的,由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人;协商不成的,由人民法院指定。当事人未申请鉴定,人民法院对专门性问题认为需要鉴定的,应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定。第七十七条鉴定人有权了解进行鉴定所需要的案件材料,必要时可以询问当事人、证人。鉴定人应当提出书面鉴定意见,在鉴定书...
请问状告装修公司流程~
流程如下:1、要准备起诉状,各项证据材料,包括合同及证明对方违约事实的证据。2、各项材料准备好以后,到管辖地法院立案厅立案。3、立案后法院程序如下:立案,庭前调解,庭审(开庭,法庭调查,质证,辩论,最后陈述,休庭)领取判决,申请执行。可寻求专业律师帮忙 ...
斗翠奥维: 家庭全包装修合同样本?家庭全包装修合同样本 发包方(简称甲方):__________________________________承包方(简称乙方):__________________________...
南平市15919334614: 家庭装修的合同范本(家庭装修施工合同范本) ?
斗翠奥维: 家庭装修的合同范本?家庭装修的合同范本 购置房产需要装修,新店、新公司都需要进行装修.那么请工程队进行房屋装修要签订房屋装修合同,那么房屋装修合同里面应...
南平市15919334614: 装修协议书怎么写? - ?
斗翠奥维: 这个合同是依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况,在双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程的有关事宜达成的协议.合同内容主要包括确定甲乙双方身份、付款方式、工期时长,和一些验收标准以及免责条款等.在签订装饰合同时,还应注意以下几个事项:1.合同中必须写明装修的具体要求和完工时间.2.在合同中务必注明使用的装饰材料的具体品牌或者是型号,以防止装饰公司以次充好.3.合同中有关保修的条文是必不可少的,而且要分清责任.
南平市15919334614: 家庭居室装饰装修施工合同(家庭居室装饰装修施工合同示范文本) ?
斗翠奥维: 家庭居室装饰装修施工合同?家庭居室装饰装修施工合同 发包方(简称甲方):_________承包方(简称乙方):_________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安...
南平市15919334614: 最新装修合同范本(装修合同范本最新版) ?
斗翠奥维: 最新装修合同范本?最新装修合同范本 最新装修合同范本一:房屋装修合同是装修单位(发包方)与装修公司(承包方)签订的就发包方的房屋的装修事项而达成的协议....
南平市15919334614: 家庭装修协议怎么写? - ?
斗翠奥维: 家庭居室装饰装修施工合同 发包方:_____(以下简称“甲方”)与承包方:_____(以下简称“乙方”)为维护双方的权益,根据现行的法律、法规和规章,结合本工程的具体情况,签订本合同,并遵照执行. 第一章 合同背景 第一条 施工地...
南平市15919334614: 家庭装修合同怎么写 - ?
斗翠奥维: 原发布者:三一素材家庭装修合同范本简单版www.31doc.com特征码FnylqbvTWiwknfcDorAT委托方(甲方)_________承接方(乙方)_________工程项目:_________甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢.为保...
南平市15919334614: 家居装修合同范本怎么写? - ?
斗翠奥维: 这个不用自己写的,拿着公司的执照,去工商局就可以买,我在天津这边,一般家装合同是5元一本. 在天津这边,家装合同,是工商局和建委共同监制的,内容很中立,也很全面,对甲乙双方的责任义务,都合理划分.甚至后期的纠纷,质保等等,都有规范的相互制约条款.价格也不高,没必要自己去做合同.
南平市15919334614: 家庭装修全包怎么写合同 - ?
斗翠奥维: 家庭装修全包合同要有以下内容:1、写明甲乙双方姓名或法人名称;2、工程项目.甲、乙双方经过友好谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢;3、具体的工程地址、施工面积、施工日期、施工总天数、工程价款等;4、装修具体的主要材料、规格、名称等质量要求;付款方式;5、违约责任;合同变更或终止的解决方法;最后双方盖章、签字后合同生效.
南平市15919334614: 家装合同怎么写? - ?
斗翠奥维: 装修公司提供的家装合同一半是统一的模板,由省或者市的室内装修统一发布的,里面的部分内容由装修公司和业主自行商定,比如付款方式,付款比例这些重要信息. 具体的,和装修公司签订装修合同时,会有一些必要的附件,比如施工的详细清单,施工图纸等.