工地施工合同

~

　　在当今不断发展的世界，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是我为大家整理的工地施工合同范本（通用7篇），希望对大家有所帮助。

　　工地施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　一、 甲方危房改造面积为620平方米，每平方米按300元计算，总投资为18.6万元。

　　二、 甲方为了巩固XX成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量，不得偷工减料，如________年有质量问题，由乙方承担一切责任。

　　三、 二楼前后出阳台，靠街道阳台为封闭型，配铝合金窗，院内阳台不封闭，每两家工艺楼梯，楼梯顶各设水箱一个，屋面盖红瓦，用夹板材料打吊顶。

　　四、 外墙全部粉刷渣子，内墙以涂料为主，卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线，门窗必须带纱门)

　　五、 甲方不负责乙方在建房中的一切事故，(包括社会上来人扯皮打架闹事等，)所有大小事故乙方负全部责任。

　　六、 签字之日后半个月动工，3个月完工。动工时预付资金3万元，交房时再付3万元，其余欠款由承包人垫资，学校分________年平均付清。

　　七、 甲乙双方必须信守合同，合约从签字之日生效，合约一式两份，甲乙双方各持一份。口说无凭，立约为据。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　________年____月____日

　　工地施工合同2

　　甲方：(以下简称甲方)________________

　　乙方：(以下简称乙方)________________

　　经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行港口中小学篮球场等工程施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：

　　一、工程内容：

　　1、围墙：100米

　　2、篮球操场(1个)：513.24平方米

　　3、新食堂前水泥地面：248平方米

　　4、台价：113.7平方米

　　5、暗沟：350米.

　　6、明沟:100米

　　7、传达室:17.28平方米

　　8、校门:1个.

　　9、挡土墙:20米,花池围栏:80米

　　10、升旗台:1个

　　1、检查井:6个.

　　2、办公楼与教学楼地面水泥:1098平方米.

　　3、该篮球场、围墙等内容具体做法见乙方提供的施工图。

　　3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。

　　4、该围墙的验收标准以实地测量为准。墙身高度2100,每3500为一跨墙。

　　5、乙方在完成篮球场、围墙等施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。

　　二、工程质量：

　　1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。

　　2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

　　3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

　　三、工期：________年____月____日-________年____月____日。

　　四、工程价款及支付：

　　1、甲乙双方经协商同意本合同中标价包干合同，其承包价元。(全部费用包干)

　　2、甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。

　　①合同签订后当日内，甲方支付乙方元预付款;

　　②具体工程量按实际验收的方量为准。

　　③工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后____日内，支付完成工程量总价的80%给乙方;

　　④全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十日内，支付款达到合同总价的80%给乙方;

　　⑤竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，(乙方需提供工程发票)。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后____月内支付(保修期按双方协商时间两年为准，从________年____月____日开始计算)。

　　五、成品及半成品保护：

　　1、工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。

　　2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。

　　3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。

　　六、施工管理及协调：

　　1、乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。

　　2、为加强现场管理，，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

　　3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。

　　4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。

　　5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算(直接、间接损失)，其费用直接从工程款中扣除。

　　七、工程质量保修与售后服务：在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知2天上门维修，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。

　　八、违约责任：

　　1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。

　　2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。

　　3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

　　4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。

　　九、本合同一式三份，甲方、乙方及教委各执壹份。经甲乙双方盖章或签字后生效。

　　十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。

　　十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　________年____月____日

　　工地施工合同3

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称：____县飞龙铝塑型材销售中心。地点：____县建材市场院内。

　　二、承包方式

　　三、工程承包内容

　　四、合同价款实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。

　　五、付款方式方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。

　　六、总工期要求

　　七、甲方责任

　　1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

　　2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

　　八、乙方责任

　　1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

　　2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格。

　　九、工程质量、安全及保修

　　1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

　　2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

　　3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修________年。

　　十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

　　第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

　　第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　________年____月____日

　　工地施工合同4

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲方委托乙方____套房装饰装修工程，经双方友好协商，现签订以下合同条款：

　　一、工程项目及内容：铺贴地板、油墙、做柜、线路新装等工程，详细内容见乙方提供的，经甲方认可的施工说明及工程预算书。

　　二、承包方式：包工包料。

　　三、工程造价（____元）为人民币________

　　四、工程款项结算方法：乙方进场5天内，甲方应先预付给乙方50%工程款即（人民币____元），工程完工验收后，一个月之内付清余款（即人民币____元整）。

　　五、乙方必须按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工，如属乙方因材料质量或不按图纸施工，而造成施工项目不合格的，乙方要自行返工，返工所使用的一切材料费、人工费由乙方自行解决。如在施工期间，甲方提出更改正在进行或已完工的工程项目，更改所使用的一切材料费、人工费均由甲方承担。

　　六、甲方如在施工期间提出增加施工项目或更改使用材料的，必须经甲方负责人或技术员签字认可。

　　七、交付使用日期：总施工期为____天，即由________年____月____日至________年____月____日。如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方。如甲方因某种原因令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延。

　　八、其它约定事项：_______

　　九、本合同连同乙方提供给甲方认可的施工说明和工程预算书，具同等法律效力。

　　十、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，各执为据。

　　十一、本合同自双方签字后即发生法律效力。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　____年____月____日

　　工地施工合同5

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方根据工程施工需要，委托乙方安装施工设备壹台。为明确双方权利和义务，经双方充分协商订立本合同。

　　一、项目概况

　　1、工程项目名称：

　　2、安装地点：

　　3、设备名称：施工升降机

　　4、设备型号、规格：

　　5、设备制造单位：

　　6、安装总高度：69米

　　二、承包方式；由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。

　　三、承包费用

　　1、安装的费用为每台18000.00元整）安装到69米（含人工费及检测费等费用）。

　　2、附着费用为每道 元整。

　　四、付款方式第一次安装完毕现场验收后预付13000.00元整，全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为5000.00元整。

　　五、甲方责任

　　1、负责施工现场的“二通一平”（通路，通电，场地平整）。

　　2、按合同所规定时间付款。

　　3、配合进行现场戒备，甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。

　　4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。

　　5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责，不属于乙方的员工编制。

　　六、乙方义务

　　1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。

　　2、编制安装施工方案，方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。

　　方案内容包括：

　　（1）工程概况

　　（2）作业前准备

　　（3）安装施工方法和步骤

　　（4）安全技术措施

　　（5）其他有关内容

　　3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具（如安全帽、安全带等）。

　　4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。

　　5、本次安装作业开工前，乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求，提供各项资料（设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供）。经本地施工安全监督站核准后方能开工（工程未报建除外）。

　　6、设备安装完毕后，在自检合格的基础上，由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验，甲方应配合乙方，按要求提供自己需要提供的资料，设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目，乙方负责进行整改，如由于甲方原因引起的不合格项目，应由甲方负责。

　　7、设备进行安拆作业前，必须进行安全技术交底，全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。

　　8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。

　　七、补充条款

　　八、本合同自双方签字盖章，收到使用单位安装费用之日起生效。

　　九、本合同一式贰份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　________年____月____日

　　工地施工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　双方本着平等互利的'原则，根据国家有关法律、法规的规定，自愿就工程的外墙、屋面（以上）等外涂料工程施工达成如下和约：

　　一、施工承包范围：

　　工程的外墙、屋面（以上）等外涂料分项工程。

　　二、施工承包工期：

　　1、自________年____月____日至________年____月____日。

　　2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排，必须无条件服从管理，不得以任何理由拖延工期，若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

　　3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则，工期每拖延一天，承包人受罚人民币20元，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

　　三、施工承包价格：

　　1、工程单价：每施工平方米包工料22元。（包括材料、施工、运输等）

　　2、工程量：工程量结算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。

　　四、施工质量要求：

　　1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300-20）、《建筑装饰装修质量验收规范》（gb50210-20）等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用（材料费、人工费），并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

　　2、外墙在涂料前必须涂刷抗碱封闭底漆;子必须平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝，腻子干燥后应打磨平整光滑，并清理干净。墙面必须使用耐水腻子;

　　3、材料进场均须提供产品合格证、性能检测报告和进场验收记录;

　　4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉;

　　5、基层腻子必须最少不得少于三遍，涂料面层最少不得少于三遍;

　　6、涂料的颜色、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象;装饰线、分色线直线度不得超过1。

　　7、施工主要工序应满足以下顺序：

　　修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨平——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压。

　　第一遍罩面涂料。

　　第二遍罩面涂料。

　　第三遍罩面涂料。

　　8、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流俯现象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。

　　五、承包方式：包工包料

　　六、付款方式：

　　（1）、工程款的支付根据实际情况而定，但每次支付不得超过已完成工程量的80%。

　　（2）、单项工程完工验收合格后____日内支付至合同总额的95%;

　　（3）、余款5%自工程竣工验收________年且无质量问题的1个月内付清。

　　七、工程条件

　　为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：

　　1．施工基面满足相关规范要求。

　　2．提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

　　3．施工现场所需水、电。

　　八、安全施工要求：

　　1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

　　2、遵守甲方管理，遵守各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受安全管理。

　　3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。

　　4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，完工后乙方应将建筑垃圾运出屋村外处理，费用乙方自负。

　　九、其他

　　1、承包人不得将所承包的工程转包给第三者，否则，由此造成的工程拖延每天罚款人民币20元，并承担由此引起的其它责任（总工期、质量、安全），发包人并将马上终止合同。

　　2、承包人应对本组工人的劳保等所需证件及时办理，费用有承包人自负，否则由此引起的后果有承包人自负，并不得以次为借口拖延工期。

　　3、承包人不得以任何理由拖延工期，包括不可抗力。

　　4、在保修期限内，承包人不在要求的期限内保修，发包人可委托其它人员进行修理，费用从保修金中扣除，承包人并应负责由此产生的后果。

　　十、本合同一式二份，发包人、承包人各执一份。

　　十一、本合同自签定之日起生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　________年____月____日

　　工地施工合同7

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本装饰工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议：

　　一、 工程概况

　　1、工程地址：xxx

　　2、工程概况 ：外牌匾人工费

　　二、 工程日期

　　开工日期________年____月____日 交工日期________年____月____日

　　三、 工程造价及结算方式：

　　1、 工程总造价__________________________元整，不含所有税金。

　　2、 本合同签定后，甲方向乙方支付总造价%人民币___________元整。

　　3、 安装吸塑字前，甲方向乙方支付总造价的%____________

　　四、工程变更

　　施工期间改变工程规模，施工方法，工程投资，发生技术变更而调整工程费用时，其增减额度甲、乙双方共同议定，工期顺延。

　　五、违约责任

　　1、 由于甲方原因导致中途停工，或改变施工方案，甲方应补偿乙方因停工、窝工及材料损失费用。

　　2、 由于乙方原因逾期交工的由乙方负责。

　　3、 甲方未办理有关手续，造成停工、窝工由甲方负责。

　　六、其它

　　合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分。

　　合同经双方鉴定生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新鉴定补充协议。

　　合同有效：合同以交清尾款，签定售后保修协议为售后有效。未 交清尾款前，所有乙方施工项归乙方所有，交清尾款交工甲方使用。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　________年____月____日

---

辉县市18817205542： 施工合同怎么写 - ？
郎凌益迈： 发包方(甲方): 承包方(乙方): 兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行. 一、工程概况: 1、工程名称: 2、...

辉县市18817205542： 建筑工程施工合同范本 - ？
郎凌益迈： 建设工程承包合同范本 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程内容 ...

辉县市18817205542： 土建工程合同范本怎么写 - ？
郎凌益迈： 建设工程合同范本 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程内容 二、工程地...

辉县市18817205542： 安全施工合同是怎样的 - ？
郎凌益迈： 安全施工合同甲方:____________乙方:____________为了加强项目施工安全管理,坚持安全第一、预防为主的方针,确实做到安全生产,人人有责,特签定本协议书.一、工程概况:1、工程名称:____________2、工程范围:________...

辉县市18817205542： 建筑工程施工合同属于什么合同 ？
郎凌益迈： 一、建设工程施工合同属于什么合同合同分类:有名合同和无名合同;双务合同与单务合同;有偿合同与无偿合同;诺成合同与实践合同;要式合同与不要式合同;格式合...

辉县市18817205542： 工地合同怎么写 - ？
郎凌益迈： 工地合同通常是指建设工程合同,包括勘察、设计和施工合同.根据《合同法》的规定,勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款;施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款.

辉县市18817205542： 建筑合同书怎么写 - ？
郎凌益迈： 项目号:合同号:工程外包合同甲方:乙方:甲方将 工程委托乙方施工,双方在互惠互利、友好协商前提下,达成如下协议:1.工程名称:2.工程地址:3.工程施工内容:.4.工期要求: 工作日开工日期: 年 月 日竣工日期: 年 月 日5.施工费用...

辉县市18817205542： 建筑工地承包劳动合同怎么写 - ？
郎凌益迈： 建筑工地承包劳动合同样本: 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程...

辉县市18817205542： 工程包工合同怎么写? - ？
郎凌益迈： 工程包工合同范本 甲方:***(写明名称、法定代表人和住所)(发包方) 乙方:***(同上) (承包方) 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议. 第一...

辉县市18817205542： 去哪找简单点的《建筑工程施工合同书》? - ？
郎凌益迈： 建筑工程施工合同书(正本) 发包方:南安市美林街道溪州村委会 (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 溪州村委会拟建村委办公大楼,现已做好施工前各项工作准备,经研究同意以包工不包料形式发包(但包括措施项目材料),为使...