农村建房施工合同协议书
在人们愈发重视契约的社会中,合同起到的作用越来越大,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么大家知道合同的格式吗?下面是我帮大家整理的农村建房施工合同 协议书 ,希望能够帮助到大家。
农村建房施工合同协议书1
合同双方当事人:
转让方(以下简称甲方):_______________________________承受方(以下简称乙方):_______________________________根据《中华人民共和国合同法》及 其它 法律,在平等、自愿的基础上协商一致,甲方自愿将该宅基地转让给乙方使用,甲乙双方为此达成如下协议:
第一条:出让土地的位置和性质:
甲方____________________宅基地面积__________平方米四指为:东邻_______西邻_______南邻_______北邻_______。(附有宅基地照片及平面图附件,注双方签字)
第二条:土地出让价格和付款方式
甲方和乙方共同协商确定此宅基地自建房出让价为小写:___________大写:________________乙方向甲方以现金方式一次性付清宅基地款,甲乙双方自签字之日起生效,双方均不得反悔,不得以任何理由改变本合同协议。
第三条:甲乙双方的权利和义务:
1、甲方在签字后,收到乙方宅基地款前,甲方应向乙方提供土地产权证明,并保证此宅基地没有产权纠纷和财务纠纷,如交接前后发生一切纠纷,则由甲方承担全部责任。
2、乙方在土地使用和建房期间办理房屋产权和各种手续时,
甲方应积极配合乙方,应无怨无悔,无任何附加条件为乙方提供协助,该宅基地在合同生效后,包括以后在建房屋所有产权如国家和任何单位以及个人在征收该宅基地和在建房屋所有款项归属乙方,与甲方无关,在以后办理土地使用及房屋产权证时甲方必须配合支持,房屋产权人的乙方所有。
3、在施工过程中如因甲方原因,如发生土地权属,不能办理合法建房手续、土地使用证、房产证,相邻关系纠纷,政府部门阻止建房等一切纠纷问题,甲方应积极配合调解,应保证此宅基地建房顺利完工。在此期间所产生的费用则由甲方承担。
4、本合同自签字之曰起生效后,房屋土地权属归乙方持有。
5、房屋归属权,今后如政府部门允许私人转让过户时,甲方应积极无任何附加条件配合乙方办理过户手续(注:办理过户手续时费用则由乙方承担)。
6、合同生效后甲方应保证此自建房顺利完工,如政府部门因建房手续不全,执法局阻止施工等造成误工或停工,甲方应根据实际情况退回此宅基地自建房款项。
7、甲方原有的自来水与电合同生效后也应同时一起转让归属乙方所有。
第四条:甲乙双方违约责任
双方自合同签字生效后,甲乙双方均不得反悔违约。
合同生效后,甲方未按合同规定将宅基地按时交付乙方使
用,乙方有权追究甲方违约责任,每天1000元违约金,一个月后视为严重违约,甲方按宅基地款及在建房屋造价的总房款十倍向乙方支付违约金。甲方不得以任何理由拒绝向乙方赔付违约金。
第五条:解决争议
甲乙双方在履行合同中若一旦发生纠纷,先由证明人调解,若调解不成则通过当地人民法院诉讼解决。
第六条:合同生效
合同签订时间:_______年______月______日
合同签订地点:____________________________本合同双方和证明人约定签字后生效。
第七条:本合同一式肆份,甲乙双方及证明人各执一份。
第八条:当事人及证明人签字(按指印)
甲方(出卖人)(姓名:夫妻双方):__________________乙方(买受人)(姓名:夫妻双方):__________________
身份证号:__________________身份证号:__________________
联系电话:__________________联系电话:__________________
农村建房施工合同协议书2
发包人:____________
居民身份证号码:____________联系电话:____________
通讯地址:____________
承包人:____________
(承包人为建筑施工企业的填写以下内容)
通讯地址:____________
邮政编码:____________联系电话:____________
统一社会信用代码:____________企业资质证书号:____________
法定代表人:____________联系电话:____________
委托代理人:____________联系电话:____________
(承包人为农村建筑工匠的填写以下内容)
居民身份证号码:____________联系电话:____________
通讯地址:____________
根据《中华人民共和国合同法》《浙江省农村住房建设管理办法》以及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就低层农村住房建设(以下简称建房)施工有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、建房概况
1、建房地点:
2、建房规模:____________层,总建筑面积____________㎡;结构形式(在□中以划√方式选定,只能选择一项):□框架结构;□砖混结构;□木结构;□其他___________________________。
3、宅基地用地批准文件文号:____________;乡村建设规划许可证(建设工程规划许可证)证号:____________。
二、承包内容和方式
1、承包人按照发包人提供的`设计图纸,承担以下内容的施工(在□中以划√方式选定,可以选择多项):□地基基础;□主体结构;□电气管线;□给排水管道;□化粪池工程;□其他____________。
2、承包方式(在□中以划√方式选定,只能选择一项):□包工包料;□包清工;□部分承包;□其他____________。建筑材料、建筑构(配)件和设备除附件预算清单中注明由发包人提供的外,均由承包人提供。
三、合同工期
计划开工日期:____年____月____日;计划竣工日期:____年____月____日。工期总日历天数:____天。
四、价款支付和费用承担
1、总价款:人民币(大写)____(元),价款构成详见附件预算清单。经双方协商一致变更施工内容的,变更部分的费用按实增减。
2、发包人按照以下约定向承包人支付合同价款(在□中以划√方式选定,只能选择一项):
□按施工进度支付:
(1)开工时支付预付款人民币(大写)____(元);
(2)地基基础验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元);
(3)地上一层验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元);
(4)地上二层验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元);
(5)地上三层验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元);
(6)竣工结算完成后____日内付清剩余价款人民币(大写)____(元)。
□其他付款方式:
3、承包人承担其雇佣的施工人员的劳动报酬,以及因施工活动导致的施工人员或者其他人员的人身、财产损失,但是,因发包人原因导致或者加重的损失,由发包人承担。
五、施工要求
1、发包人应当在开工____日前向承包人提供设计图纸,并保证建房地点通电、通水、通路,场地具备施工条件,与周边邻居不存在影响施工的纠纷。
2、发包人和承包人提供的建筑材料、建筑构(配)件和设备均应当符合国家和省规定标准,除就地取材的竹、木等材料外,应当有生产合格证。发包人不得要求承包人使用不合格的建筑材料、建筑构(____配)件和设备。
3、承包人应当按照设计图纸、施工技术标准和操作规程施工,采取安全施工 措施 ,及时发现和消除施工、消防等安全隐患。承包人应当接受发包人、设计单位或者人员、行政机关及其委托的专业机构依法实施的监督检查,对检查中发现的质量、安全隐患及时整改。
4、承包人完成隐蔽工程施工后,应当提前____日通知发包人验收。发包人不能按时验收的,应当在验收前向承包人提出延期要求。发包人未按时进行验收,也未通知承包人延期的,承包人有权自行验收,验收结果视为发包人认可。隐蔽工程未 经验 收合格的,不得进入下一道工序施工。
5、承包人完成全部施工内容,并备齐施工档案资料后,可以通知发包人进行竣工验收。发包人应当自收到通知之日起____日内组织承包人和设计、监理等单位或者人员进行竣工验收。验收合格的,发包人应当在____日内向承包人签发接受交付的凭证。验收不合格的,承包人应当返工、修复或采取其他补救措施,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成返工、修复或采取其他补救措施后,应当通知发包人,按本项约定的程序重新进行竣工验收。建房未经验收或验收不合格的,发包人不得使用。
6、承包人对建房承担质量保修责任,保修期为:地基基础和主体结构____年,屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗____年,电气管线、给排水管道____年。保修期自竣工验收合格之日起算;建房未经竣工验收,发包人擅自使用的,保修期自其实际占有之日起算。
7、建房经竣工验收合格的,以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期;因发包人原因,自收到通知之日起____日内未完成竣工验收的,以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期;建房未经竣工验收,发包人擅自使用的,以其实际占有之日为竣工日期。
六、竣工结算
承包人应当自竣工验收合格之日起____日内向发包人提供结算清单,发包人应当自收到结算清单之日起____日内完成审核,逾期未完成审核且未提出异议的,视为认可承包人提交的结算清单。承包人对发包人审核意见有异议的,应当自收到审核意见之日起____日内提出,逾期未提出异议的,视为认可审核意见。对于双方认可的结算价款,发包人应当按照本合同第四条的约定支付给承包人;对于其中一方有异议的结算价款,按照本合同第八条约定的争议解决方式处理。
七、违约责任
发包人具有下列情形之一的,承担相应的违约责任:
(1)发包人未按合同约定期限和数额支付合同价款的,按日计算向承包人支付逾期应付款万分之____的违约金,逾期超过____日的,承包人可以解除合同;
(2)发包人提供的建筑材料、建筑构(配)件和设备的规格、数量或质量不符合合同约定,导致承包人返工、修复或者给承包人造成其他损失的,承担承包人相应损失;
(3)发包人违反合同约定造成停工的,按每日____元的标准向承包人支付违约金;
(4)发包人未能按照合同约定履行其他义务的,承担因此造成的承包人实际损失。
2、承包人具有下列违约情形之一的,承担相应的违约责任:
(1)承包人违反合同约定采购和使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备,给发包人造成损失的,承担发包人相应损失;
(2)承包人施工质量不符合合同约定的,承担发包人相应损失;
(3)承包人未按合同约定期限完成施工,造成工期延误的,按每日____元的.标准向发包人支付违约金,工期延误超过____日的,发包人可以解除合同;
(4)承包人未按照合同约定履行保修义务或者其他义务的,承担因此造成的发包人实际损失。
八、争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议,双方可以通过协商、调解解决,也可以按下列方式解决(在□中以划√方式选定,只能选择一项):
□向____仲裁委员会申请仲裁;
□向____人民法院提起诉讼。
九、其他事项
1、附件预算清单是合同的组成部分。合同未尽事宜,双方可以另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
2、本合同自双方签字或者盖章之日起生效。
3、本合同一式____份,具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。
附件:预算清单
发包人(签字或者盖章):
承包人(签字或者盖章):
签订日期:____年____月____日
农村建房施工合同协议书3
甲方:____________
乙方:____________
甲乙双方就位于的一处农村房屋的买卖事项,根据我国物权法、土地管理法等相关法律规定,经充分、平等协商,自愿达成如下一致协议;
一、本合同双方当事人均为________市_______街道___________村__________组集体成员。
二、房屋情况:
本合同项下的房屋位于_____市_____街道,相邻为,建筑面积,北屋,东屋,西屋,南屋,院落面积为,房屋登记在名下或宅地基使用权证登记在名下。
三、该交易房屋由甲方全额出资建造,使用的土地为______村_____组集体土地,并征得其他村民和村集体同意,可以长期占有、使用。
四、在房屋交付给乙方前,甲方保证:
1、本合同项下的房屋甲方享有完整的处分权利,或已征得其他权利享有人的同意,拥有处分该房屋的权利;
2、本合同项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利;
3、如甲方违反本保证,须向乙方支付本合同全部购房价款30%的违约金。
五、本合同项下的房屋交易价格为人民币_______万元,该价格包括该房屋使用所占土地的费用、房屋建造的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。
六、房款支付:
自该合同双方签字之日起日,乙方一次性付清全部款项,并将该款项汇入甲方账号为的账户;如未按期交付房款,乙方需每天额外向甲方支付房款总额的违约金,如乙方在合同签订之日起天仍未付清房款,甲方不经乙方同意,可以解除本合同并享有追究乙方违约责任的权利。
七、房屋交付:
乙方根据第六条将全部房款汇入甲方提供的账号之日起日内,甲方须将本合同项下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用权证、房产证等全部相关资料原件交付给乙方并负责腾空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,须向乙方每天支付元的违约金,直至甲方交付全部材料和房屋为止;如甲方在合同签订后一个月内,仍未交付房屋,乙方不经甲方同意,可以解除本合同并追究甲方的违约责任,因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方办理房产过户的书面通知后日,甲方应当根据乙方的需要,积极配合乙方办理房屋产权过户的相关手续;如甲方拒绝或无故拖延,不予以配合,甲方须向乙方每日支付元违约金,直至协助乙方办理完房产过户为止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他与甲方无关的原因造成无法办理过户的,与甲方无关。
九、该房屋交付给乙方后,该房屋(包括土地、房屋及附属设施)的所有权益归乙方所有,包括但不仅限于征地补偿、拆迁补偿等;如甲方得到该上述补偿款后应当将该款项全部给付乙方,如甲方无故拖延或拒绝给付乙方,除全部给付补偿款外,须向乙方支付元的违约金。
十、在交付房屋之日起,房屋的一切事宜与甲方无关,甲方不得以任何理由妨碍或侵犯乙方基于本合同约定而享有的占有、使用和处分房屋的权利;甲方因包括但不限于房屋买卖、个人债务等个人原因侵犯乙方的权利,造成乙方无法继续占有、使用或处分房屋的,甲方除返还本合同全部购房款外,须按照发生妨碍乙方占有、使用或侵犯乙方处分房屋权利的实质性影响之时的市场价格补偿乙方。
十一、在本合同签订之日起,甲方未经乙方同意,不得将该房屋出卖给任何第三方:如甲方违反本约定,擅自处分房屋,甲方须返还全部购房款并支付全部购房款100%的违约金。
十二、其他事项:
1、如果双方就本合同事项发生争议,双方无法协商解决时应当首先请求本村村委会、所在街道办事处协调解决。
2、双方应当请至少两名本村集体成员作为本次交易的见证人,并在本合同上签字摁手印。
3、本合同正本一式六份,双方各持三份;自双方签字摁手印之日起生效,并持续有效。
甲方(签字捺印):
身份证号:
乙方(签字捺印):
身份证号:
见证人(签字捺印):
身份证号:
见证人(签字捺印):
身份证号:
附:
见证人声明
见证人声明如下:
1、见证人与甲乙双方同为集体组织成员;
2、见证人与甲方或乙方任何一方就本房屋买卖不存在任何利益纠纷;
3、本合同经我们见证,双方自愿、平等协商,不存在胁迫、暴力强迫等违法情况,合同是双方当事人的真实意思表示;
4、本合同在20__年月日在家中签订,现场参与人员有甲方、乙方和见证人总计四人,双方签字盖章后本合同生效。
见证人(签字捺印):
甲方(签字捺印):
乙方(签字捺印):
20__年月日
农村建房施工合同协议书4
甲方:
乙方:
甲方请乙方在郑庄大街路北建一幢田字型框架式水泥砖混结构二层楼房(严格按图纸),现甲乙双方自愿达成以下协议:
一,工程形式:
甲方负责建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石灰、碎石等材料,并负责运到工地100米之内。乙方负责楼房的主体工程施工,及建房中的一切机械工具。
二,工程工价:按楼面投影面积计算,每平方米105元(包括批灰工钱)
三,甲方责任:
1,提供施工用水、电。
2,及时提供一切需用建材。
3,上楼板时,每人另加10元午餐费。施工人员每人每天一盒烟。
4,另外加给承包人100元餐费。
四,乙方工程内容:
1,楼房主体建筑、柱、梁、墙、楼面等各种规格由甲方确实。
2,淋砖,工程结束后,清理各楼层。
3,墙内外批灰。
4,楼顶砌围封90厘米高后建坡屋面。
5,用水泥砌楼梯三角。
6,安装排污管。
7,前檐阶捣水泥。
8,柱、梁用全新模板。
五,乙方必须保证达到如下要求:
1,保管好并合理使用甲方的建筑材料。
2,水泥柱注重垂直度,偏差不能超过1厘米。
3,捣水泥楼层时不得有水泥纸和其它大的杂物。
六,乙方要实行安全施工,施工中所造成安全事故,由乙方承担一切责任,与甲方无关。
七,乙方要确保施工质量,如达不到甲方要求,甲方有权要求乙方翻工,翻工所需工钱和材料由乙方负责。
八,工程付款:每完成一层主体工程后,甲方付给乙方10 %,余下工程款在全部完工验收合格后一次性结清。
九,以上不尽事宜,由双方协商解决。
十,以上协议一式两份,签字后即生效。
甲方:
乙方:
日期:
农村建房施工合同协议书5
建设方(以下简称甲方):
施工方(以下简称乙方):
甲方新建房屋工程,该工程委托乙方施工承包人,为进一步明确双方责任,保证工程顺利进行,根据双方协商,结合本工程设计与施工的实际情况,双方达成协议如下:
一、工程项目与造价:
1、工程结构与规模:砖混结构。
2、建设面积:按每层滴水实际丈量计算。
3、承包形式:本工程采用包工的承包形式。
4、工程造价:造价每平方米为
元,如施工过程中,如发生量增减则按单方造价进行按实调整。
二、结构:
1、基础全挖空,具体按甲方提供的图纸。
2、内外墙:内墙:1:1:6底面二次混合砂浆海绵光。
外墙:
1:1:5底面二次混合砂浆木黑光。
6、甲方自理:土方挖掘、塘渣回填,内外门、窗及门窗套、腰线、沿沟部分等油漆。
三、付款 方法 :
四、安全问题:乙方应做好 安全生产 防护措施,甲方做好建房 保险 ,如发生意外,由乙方自负,与甲方无关。
五、因甲方原因导致乙方不能施工,而引起的损失由甲方承担。
六、屋内砌墙一楼车库、卫生间、老人卧室、楼梯、活动室、储藏室、厨房。
二楼走入式衣帽间、西北卧室、楼梯、二间卫生间、西南卧室。
三楼卫生间、北边小房间。
七、由于下半年天气变化,如遇霜、冻、结冰等气候应暂停施工。
八、机械工具由乙方自理。
以上未尽之处按民用建房施工,双方协商沟通。
本协议一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
备注:
甲方签字:
乙方签字:
签订日期:_年_月_日
农村建房施工合同协议书相关 文章 :
★ 农村自建房承包合同范本3篇
★ 农村建房合同标准版范本4篇
★ 农村建房合同范本4篇2020
★ 农村房屋修建合同范本4篇
★ 农村自建房合同协议书
★ 建房承包合同协议书范本3篇
★ 农村私人建房承包合同5篇
★ 农村包工建房施工合同范本
★ 建房承包合同书范本3篇
★ 建房施工合同书范本3篇
农村建房施工合同范本谁能提供一份?
一、双方权利义务 ⒈甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度,乙方应提前3天通知甲方购买所需材料。 ⒉乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验,负责施工建设并交付建房成果。当事人明确,双方不存在雇佣关系。⒊搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方...
农村建房承包合同3篇
六、 本合同一式二份,甲乙双方签字生效。甲方:乙方:在证人:农村建房承包合同3 甲 方:乙 方:根据《建筑法》,《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,...
农村自建房合同范本(汇总4篇)
5、甲方应按合同约定按期给付乙方施工款项。 农村自建房合同范本【篇2】 自建房屋购房合同范本 卖方(甲方):身份证号: 买方(乙方):身份证号: 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房屋事宜,为明确双方权利义务,达成如下协议: 一、房屋座落及面积...
自建房包工包料施工合同范文6篇
下面我给大家整理自建房包工包料施工合同 范文 ,希望大家喜欢! 自建房包工包料施工合同范文1 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一...
建房施工合同格式范本5篇
以上协议双方各自遵守,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效,本合同工程全款付完自行作废。 甲方签字: 乙方签字: --年--月--日 建房施工合同格式范本4 发包方(甲方): 承包方(乙方): 甲方委托乙方承建农村居民住房,为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华...
农村建房与施工合同范本
【 #合同范文# 导语】经济的快速发展,生活水平的提高,农村建房越来越频繁。那么农村建房施工合同如何拟订呢? 我为大家准备了相关范本,希望可以帮助到大家! 【篇一】 甲方: 乙方: 部分细节请与当地建过房的人商讨…… 甲方在建房屋一栋,建筑层数两层,一层约平方米,二层约平方米,由乙方承包施工。双方本着平等...
农村自建房承包合同怎么写 农村自建房承包合同范例
农村自建房承包合同 甲方: 家住x市x镇x村 乙方: 家住x市x镇x村 甲方拟在市镇x村原老房基上建房一幢,并以包清工形式发包给乙方施工,现双方在平等互利、协商一致的基础上达成合同条款如下:第一条:甲方拟建房坐北朝南,砖混结构,甲方现已基础完工,铺设好水泥板,交由乙方施工,房屋占地面积 ...
跪求一份农村建房施工合同范本~~
1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。九、关于违约责任的约定:1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本...
个人自建房施工合同8篇
随着人们法律观念的日益增强,合同的类型越来越多,它也是减少和防止发生争议的重要 措施 。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是我精心给大家整理个人自建房施工合同,希望大家喜欢! 个人自建房施工合同1 甲方(发包方): 乙方(承包方): 甲方将位于__县_镇_区_路5号自用住房建设施工工程承包给乙方施工,双...
农村平房建筑合同
农村平房建筑合同4 私人住宅建设总负责人:___ 乙方:___ 私人住宅建房施工方负责人:___ 根据建筑法、《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿、公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,双方必须严格执行,共同遵守。
才旦炭硫酸: 建房合同协议书的写法如下:1、须写明当事人的姓名或者名称和住所;2、写明工程概况,包括名称、地点、承包范围、质量标准及要求等;3、写明工程价款;4、写明工程验收方式;5、写明违约责任等当事人约定的内容.
菏泽市15076968594: 农村建房承包合同书包括什么条款 ?
才旦炭硫酸: 农村建房承包合同书包括的条款有承包双方的姓名等具体信息、工程量、工程款及支付方式、工期和双方权利义务以及违约责任的承担与争议的解决方式等.根据《建筑法》第五条,从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人的合法权益.任何单位和个人都不得妨碍和阻挠依法进行的建筑活动.
菏泽市15076968594: 农村修房承包合同怎么写 - ?
才旦炭硫酸: 农村修房承包合同 甲方: 乙方: 甲方在建房屋一栋,建筑层数两层,一层约平方米,二层约平方米,由乙方承包施工.双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守: 一、承包...
菏泽市15076968594: 农村建房合同样本 - ?
才旦炭硫酸: 农村建房施工合同书甲方:乙方:甲方砖房1栋 平米防震居民房,经双方协商承包给乙方,每平方米 元,共计人民币(大写: )包括地暖(塑管每米3元左右).双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双...
菏泽市15076968594: 盖房合同怎么写 - ?
才旦炭硫酸: 房主(甲方): 承建方(乙方): 甲方委托乙方承建一栋二层砖混构民房住宅,为明确双方在承建过程中的权利、义务,经双方协商达成以下协议; 1、私人住宅主体工程. 2、承建方式;甲方将其住宅主体工程以包工包料的方式承包给乙方承...
菏泽市15076968594: 私人建房合同怎么写 - ?
才旦炭硫酸: 原发布者:连接科技编号:_____________私人建房承包合同甲方:________________________________________________乙方:___________________________签订日期:_______年______月______日立合同双方:甲方(房主方...
菏泽市15076968594: 农村私人建房施工合同怎么写 - ?
才旦炭硫酸: 规范格式,内容合法,充分协商,约定方式,明确责任,细化违约责任追究
菏泽市15076968594: 农村的盖房协议怎样写 - ?
才旦炭硫酸: 以下是浙江省低层农村住房建设施工合同(示范文本),供参考.发包人:居民身份证号码: 联系电话:通讯地址:承包人:(承包人为建筑施工企业的填写以下内容) 通讯地址:邮政编码: 联系电话:统一社会信用代码: 企业资质证书号:...
菏泽市15076968594: 建房合同怎么写 - ?
才旦炭硫酸: 一份建房合同至少应当包含以下内容:一、双方的基本情况,包括姓名、住址、身份证号、联系方式等;二、建筑工程的施工时间、示意图、施工地点、施工人数以及工程质量等;三、所需费用的给付情况和劳务费给付情况等;四、约定违约责任,包括逾期付款的违约责任、工程质量的违约责任等.五、双方根据实际情况所作的其他约定.六、双方亲笔签名,写明签订合同的日期.建房前,双方签订了书面建房合同,完工后,少数房主违反诚实信用原则,拖欠剩余的工程款,有些房主则是暂时无力给付,以致于发生纠纷诉至法院.另外,在一些包工包料的建房工程中,施工队偷工减料,造成房屋质量问题,给房主带来损失,双方协商不成只能通过诉讼手段来解决纠纷.
菏泽市15076968594: 怎样写新农村房屋建筑合同书 - ?
才旦炭硫酸: 建房合同书甲方:_________(发包人)乙方:_________(承包人)一、工程概况:该工程为砖混框架式结构.1、工程内容2、工程约定:总日历天数_____天,开工日期:____年____月_____日,完工日期:____年____月_____日....