钢结构雨棚承包工程合同

~

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，达成以下条款，以便共同遵守。

第一条：工程范围、总价

工程名称：玻璃雨棚

工程地点：

工程数量及总价合计：

玻璃雨棚面积: 18 m2，单价：900 元/m2。

工程总造价：壹万陆仟贰佰 元整（ 元）。

如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。

第二条：工程用料

钢材：选用国产优质钢材。

玻璃；采用6+6mm钢化夹胶玻璃。

爪件：采用国产优质304不锈钢爪件。

第三条：承包方式

包工包料,综合单价一次性包死，工程量按实结算。

第四条：付款方式

合同签订后，甲方付给乙方工程款 捌仟 元（ 元）作为材料预付款。

工程完工，甲方验收合格后，剩余工程款一次性全部付清。

甲方如不按协议条款支付款项，付款拖延超过十天内仍不能支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。

第五条：甲乙双方责任

甲方责任：

办理施工许可证；

在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；

组织有关单位与乙方的协调会；

组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；

提供施工用，水、电就位。

在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关人员进行玻璃雨棚验收；

注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。

乙方责任：

严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的后果；

编制施工工期进度计划，并经甲方审核通过；

负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款；

严格遵守工地的有关管理规定，确保施工安全及文明施工；

作好施工原始记录。

第六条：工期

开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

施工总工期：10天。

工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；

由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化；

一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过三小时；

由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等；

甲方不按合同规定支付工程款；

其它非乙方原因的停工；

以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。

第七条：工程质量

工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。

工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

第八条：设计变更

甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。

由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

第九条：竣工、结算与保修

工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后三天内，组织有关人员进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。

工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后五天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后五天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第五天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

保修期从竣工验收合格之日起计算为2年，按国家规定的保修条款执行。

第十条:工程停建或缓建

因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。

工程停缓建后，乙方应妥善做好己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付工程价款和赔偿乙方的相关损失。

第十一条：其它

所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。

履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。

本合同一式两份，签字后甲乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

日期：

---

阳新县15298268213： 钢结构建筑承包合同怎么写 - ？
钱非新清： 钢结构承包合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定,及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成以下条例...

阳新县15298268213： 钢结构承包协议范本 - ？
钱非新清： 钢结构工程承包协议 编号:01 发包方(甲方):承包方(乙方): 甲方现将自行车棚改造工程委托给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双发就本工程事项达成一致,特签订...

阳新县15298268213： 钢结构工程施工合同怎么写 - ？
钱非新清： 合同编号____________________________ 工程名称:__________________________ 工程编号:__________________________ 发包方:____________________________ 承包方:____________________________ 签订时间:____...

阳新县15298268213： 谁有钢结构工程施工合同书啊 ?我急需一份,帮帮忙啊 - ？
钱非新清： 轻钢结构工程施工承包合同《轻钢结构工程合同范本》钢结构工程承包合同发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿...

阳新县15298268213： 钢构工程施工合同 - ？
钱非新清： 钢构工程施工合同范本: 发包人(全称): (以下简称甲方) 承包人(全称): (以下简称甲方) 合同签订地点: 合同签订时间: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、...

阳新县15298268213： 甲方指定分包是否合法 - ？
钱非新清： 甲方指定分包是不不合法的. 建设单位不得直接指定分包工程承包人,禁止承包人将承包的工程进行转包或违法分包.与此同时,工程款和劳务费支付要写进工程分包合同,合同双方必须提供担保.这是近日建设部颁布的《房屋建筑和市政基础...

阳新县15298268213： 钢结构怎么写协议 - ？
钱非新清： 钢结构加工制作合同,和一般的加工承揽合同非常近似.但钢结构工程构件的加工制作合同,又是非常特殊的定制式合同.具有以下的特点:1、合同所有构件的设计和加工,除少数标准件以外,都是按照每个工程的需要而单独定制加工的.因...

阳新县15298268213： 彩钢房合同怎么写 - ？
钱非新清： 去百度文库,查看完整内容>内容来自用户:诓菜市场韭彩钢房合同书范本 篇一:彩钢房合同书彩钢房合同书甲方:(简称甲方)乙方:(简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等互利、...

阳新县15298268213： 钢结构工程合同是普通的承揽合同还是建设工程施工合同 - ？
钱非新清： 承揽合同,指承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同;建设工程合同,指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议.个人认为这个是属于承揽合同.

阳新县15298268213： 建设工施工合同通用范本有钢结构版的吗 - ？
钱非新清： 建筑类施工合同钢结构版本的应该没有,一般仍采用常规的土建工程合同,如果说有特别要求采用技术协议和施工图纸中的有关要求执行.