工程监理补充协议合同范本
监理人(乙方):上海×××工程建设监理有限公司
就双方于××××年×月×日签订的关于上海市浦东新区××大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议:
一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的施工合同、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。
二、监理机构和人员
1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、简历、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。
甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。
甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。
2、乙方监理人员的要求:
(1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。
(2)所有现场监理人员年龄必须在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。
(3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。
(4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。
(5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。
(6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的,甲方有权提出更换,乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备监理能力,甲方有权解除合同。
3、经甲方确认的监理人员应当作好随时进驻现场的准备,按甲方要求期限进驻现场。乙方不得以监理人员身体健康等问题逾期进驻现场。
4、乙方现场人员应当遵守施工现场的管理制度。
三、监理大纲、规划、细则
乙方应当在本合同签订后2日内提交监理大纲、监理规划(包括旁站监理方案),经甲方书面签字确认后5日内提交相应的监理细则。
乙方应当按照甲方确认的监理大纲、监理规划、监理细则工作,但甲方的确认并不免除乙方作为专业性公司的责任。
四、监理日志
乙方应当保证每日制作监理日志,监理日志至少应当包括以下内容:
(1)当日日期、气象情况记录;
(2)现场施工的环境情况记录,至少包括场地、空间、交通运输、照明、水、电等情况,停水、停电等事件的原因、责任方以及造成当日损失工作时间、费用等内容。
(3)工地材料、设备进场及检验情况,至少应当记录材料品种、规格型号、数量、生产厂家、检验审核结果等内容。
(4)当日工程质量情况记录,包括施工质量及工程质量存在的问题、产生原因及限期整改的时间、方案、复验时间等内容。
(5)当日试验情况记录;
(6)当日施工进度概述;
(7)信息反馈情况,至少应当包括当日收到的设计变更、合理化建议、重要文件等,并核实变化的工程数量。
(8)当日有关协调问题记录;
(9)对施工单位资质及特殊工种上岗人员岗位证书的审核结果记录。
(10)其它需要记录的情况。
对于各项事件,必须记明其前因及处理结果等内容。
五、监理阶段
施工准备、施工阶段全过程监理。
六、甲方义务
1、甲方应当按双方约定履行义务。
2、甲方应协助乙方的监理工作。
3、当乙方与施工方发生纠纷时,甲方应进行协调。
4、甲方应当保证按期支付监理费。
七、乙方义务
1、乙方必须按照本合同及甲方要求进行工作,不得未经甲方同意更改进度计划、质量标准、管理要求等,确保甲方要求的落实。
2、乙方应当确保工程不因质量、档案、现场管理、文明施工、安全生产等乙方监理范围内的原因而达不到优良标准。
3、在施工现场配备足够监理工程师,对于工程的关键部位、关键工序、隐蔽工程、中间验收等,不能脱岗,进行全过程现场跟班,旁站监理,并随叫随到,与施工同期工作。乙方夜间应当安排人员值班,节假日不得休息。总监理工程师必须专职本工程工作时间,若因工程需要,应当应甲方要求无条件加班,并自行解决由此引起的一切费用。
八、甲方提供的工作条件
合同第十五条所需由甲方提供的工作条件,甲方仅提供现场办公用房,其他监理工作所需的条件由乙方自担费用自行解决。
九、监理费用及其支付
1、监理费,双方约定为人民币××万元整,该费用一次性包死,包干使用,不因包括工期延长、工程增减、乙方出外考察、材料设备复试复验、有关部门调整监理费用、费率等在内的任何因素而调整。
2、该费用已包括乙方履行所有双方约定及国家法律、法规、地方性规定、监理规范所确定的义务所需费用,甲方无需再增加费用。
乙方由于非自身原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,相应的费用不再另行计算、支付,已包括在前款监理费中。
3、支付
(1)合同签订后10日内支付××万元。
(2)监理工期满2个月时,支付××万元,余款×万元在工程完工验收合格后5日内支付。
十、责任
1、除本补充协议另有约定外,任何一方未履行本合同约定的义务,每发生一次,违约方应当承担×万元违约金,违约方并应当在4小时内改正。逾期未改正的或类似违约发生二次以上或本协议约定的解除事由,对方有权解除合同,违约方并应当承担相当于总监理费20%的违约赔偿金。
2、甲方责任
甲方未按本补充协议约定支付监理费的,应当承担应付款项每日万分之四的违约金。
3、乙方责任
(1)监理人未按照双方约定及国家相关规定履行监理义务,给委托人造成损失的,应当赔偿委托人的全部损失。该损失赔偿责任,不以乙方监理费数额为限。乙方并应当按本补充协议约定向甲方承担违约金。
(2)工程交付使用后出现质量问题,监理人无法提供其已在施工过程中进行检查并向施工方、甲方提出意见等有效工作的证明,乙方应当按每处承担违约金×万元。该质量问题如因乙方原因直接造成的,需要对他方进行赔偿或补偿的,乙方除需承担其全部赔偿补偿额外,还需按该赔偿(补偿)额20%向甲方支付违约金。
十一、争议的解决
双方因监理合同及本补充协议发生争议,应当协商解决,协商不成时,任何一方可向上海仲裁委员会申请仲裁解决。
十二、双方签订的《建设工程委托监理合同》,与本补充协议不一致之内容,以本补充协议为准;本补充协议未约定的内容,以该监理合同为准。
十三、本补充协议一式四份,双方各执二份。
十四、本补充协议自双方签字并加盖公章之日起生效。
委托人:上海××房地产开发有限公司 监理人:上海×××工程建设监理有限公司
法定代表人: 法定代表人:
签订日期:××××年×月×
标准监理合同补充协议
双方可通过签订补充协议,对本附件的内容予以变更。 业主:(盖章) 监理单位:(盖章) 授权代表:(签字) 授权代表:(签字) 年 月 日 年 月 日 附件b 业主提供的监理工作条件 一、文件和资料 例:业主在监理合同生效之日起__日内,向监理单位免费提供下述文件、资料: 1.业主与承包人签订的合同协议与条件__份; 2....
工程监理合同范本
2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理的职业准则完成其全部职责。3.在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助,在监理服务责任以内发生的费用,由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用,应征得甲方书面同意后,由甲方承担费用。4.乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在...
工程补充协议注意事项
①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况 承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。二、工程补充协议注意事项——履约管理之工期 (一)工期和施工进度 1、实际开工日期的认定 ①承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承...
2018委托监理合同范本
5。2甲方有权根据现场情况调整具体施工范围,调整后的范围及对应的监理费用、付款方式、监理期限等以甲乙双方另行协商并签订补充协议为准,如协商不成,甲方有权另行选择本项目监理单位,且不承担一切经济损失及法律责任。 5。3若本工程中标通知书发出之日起7个月内未开工,则监理工程的监理费总价失效,监理费用甲方双方另...
监理合作协议合同
监理合作协议合同1 甲方:广西荣裕盛昌置业有限公司 乙方:广西建荣工程项目管理有限公司 为了完善企业管理制度,规范监理工作,经双方友好协商,针对广西南宁“龙域香醍半岛”工程,签订以下协议: 一、甲方与乙方合作监理项目从工程实际开工之日算起直至项目竣工验收合格之日为止(开工之日以甲方签证为准)。 二、甲方的责、权...
建设工程监理合同的争议解决办法
解决建设工程监理合同争议的方法主要有协商、调解、仲裁或诉讼。建设工程监理合同争议首先可尝试协商解决。协商是争议双方基于互谅互让的原则,自行协商解决争议的一种方式。在协商过程中,双方应明确各自的权利和义务,寻找双方都能接受的解决方案,如修改合同条款、达成补充协议等。如果协商成功,双方应签订书...
补充协议书
补充协议书1 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就重庆市渝中区大黄路挡墙改造工程施工合同中承包范围外的新增施工内容,经协商一致,达成如下协议: 一、承包范围外的零星工程...
补充协议书
补充协议书 篇1 甲方:___ 乙方:___ 甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议: 一、工程造价 1、土建工程造价按___工程取费,总价下浮___%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2、安装工程造价按___工程取费,总价下浮___%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3、材料价格计...
建筑工程施工监理合同,应该怎么正确签订?
在主监理合同“留好口子”的前提下,一旦出现可以签订补充合同的契机。则敢于在平等的层面上与委托人协商补充合同的细节,具体到监理合同中,主要就是监理服务期超期的补偿以及额外工作的附加费用补偿。需要注意的是,有时为规避政府出台的限制性规定,合同双方互相配合签订阴阳合同或者补充协议,并以此提交...
补充协议书
补充协议书 篇1 甲方: 乙方: 房屋坐落: 一、乙方入住前应更换门锁,并妥善保管钥匙。房中不存放贵重物品,尽量避免不相干人员进入房间。如因盗窃、抢劫等犯罪行为导致乙方人身、财物损失,甲方概不负责。 二、乙方邀请第三方人员进入房屋后,承诺对第三方人员的人身安全负全部责任,发生任何事故均由乙方负责全额赔偿。 二...
自奚能全: 主要写明补充的内容就可以了例如: 因主合同受*****影响,项目投资额发生变化,甲方、乙方遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,通过充分商议,对原签订的《委托监理合同》(下称“主合同”)有关事项做出调整,特订立本补充协议,以供双方遵照执行. *****
辽宁省13721563835: 终止监理合同的补充协议怎么写,大家帮帮忙!谢谢大家 - ?
自奚能全: 终止监理合同的补充协议 甲方XXX公司 法定代表人(职务)XXX 电话 乙方XXX公司 法定代表人(职务)XXX 电话 甲乙双方因......,现在约定补充协议,协议如下:1、2、3、 ......本补充协议一式三份,经公证后生效.甲乙方各一份,公证处一份,与原协议有同等效力.甲方(印章) 法定代表人(签字): 乙方(印章) 法定代表人(签字): 年 月 日
辽宁省13721563835: 家装施工监理合同范本(家装施工合同范本最新) ?
自奚能全: 家装施工监理合同范本?家装施工监理合同范本 甲方: (以下简称业主)乙方: (以下简称监理人)经过双方协商一致,签订本合同.一、 监理概况1、 业主委托监理人...
辽宁省13721563835: 建设工程委托监理合同 - ?
自奚能全:希望以下东西能对你有所帮助 工程建设监理委托合同 甲 方:____________________________________地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________乙 方:___...
辽宁省13721563835: 建筑工程承包补充协议如何来写 - ?
自奚能全: 建筑工程总承包合同补充协议 甲方:XX实业发展有限公司 乙方:XX建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议: 一、工程概况 1、工程名称:住宅工程 2、工程地址: 3、建筑面...
辽宁省13721563835: 土建工程施工合同补充协议应该如何写? ?
自奚能全: 土建工程施工合同补充协议 甲方:xx实业发展有限公司 乙方:xx建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协...
辽宁省13721563835: 建设工程监理合同(示范文本) - ?
自奚能全: 建设工程监理合同示范文本(征求意见稿)中华人民共和国住房和城乡建设部 国家工商行政管理局 二00八年五月第一部分 建设工程监理合同协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国...
辽宁省13721563835: 哪里有公路工程监理合同专用条款 - ?
自奚能全: 附件一: 合同协议书(发包人名称,以下简称“发包人” )为实施 (项目名称),己接受 (承包人名称,以下简称“承包人” )对该项目 标段施工的投标.发包人和承包人共同达成如下协议. 1.本协议书与下列文件一起构成合同文件: (l...
辽宁省13721563835: 监理公司与监理公司的合作协议 - ?
自奚能全: 协 议 书甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 经甲、乙双方友好协商,在共同遵守国家有关法律、法规前提下,达成如下协议: 一、 甲方承揽的XXX(开发商)XXX工程,建筑面积XXX平方米的商住楼业务,全权委托给乙...
辽宁省13721563835: 建设工程委托监理合同的格式是什么样的? ?
自奚能全: 中华人民共和国建设部制定? ? ? 第一部分 建设工程委托监理合同? ? 委托人_______________与监理人________________经双方协商一致,签订本合同.? ? 一...