根据《标准施工招标文件》,下列关于暂停施工的说法中,正确的有( )。
正确答案是A、C。解答如下:
依据《造价管理教材》第六章第三节内容,应选A、c项。
【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容,注意掌握。
根据(标准施工招标文件》,关于建设工程争议评审的说法,正确的是...
【答案】:B 一个评审组在工程进程中可能会持续解决很多的争议。如果当事人不接受评审组的建议或者裁决,仍可通过仲裁或者诉讼的方式解决争议。《标准施工招标文件》中规定,采用争议评审的,发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后,协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的...
根据《标准施工招标文件》,下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由...
【答案】:A 选项 B 属于由承包人承担的,选项 C,承包人未通知监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。选项 D 重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(...
根据《标准施工招标文件》的规定,存在以下( )情况时,资格预审不得通过...
【答案】:A、B、C、E 知识点:资格预审详细审查中,有一项因素不符合审查标准的,不能通过资格预审的情况的是申请人须知。选项D要具体看招标文件中的对资质的要求。教材P52。
根据《标准施工招标文件》的相关规定,适用于( )工程施工招标。
【答案】:A 考点:《标准施工招标文件》中的合同条款。《标准施工招标文件》的相关规定适用于设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。
根据《标准施工招标文件》,下列关于争议评审的说法正确的有...
【答案】:A,B,D,E 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内,向争议评审组提交一份答辩报告,并附证明材料。
根据《标准施工招标文件》,在发生下列情形时,承包人可以同时要求合理补 ...
【答案】:B、E
根据《标准施工招标文件》的规定,下列合同事件中,承包商可以索赔工期...
【答案】:A,B 【解析】A、B项都是发包人责任产生的合同事件,由发包人承担,承包人可以索赔工期、费用、利润;C项异常恶劣的气候条件导致停工,承包人只能索赔工期;D项是承包人责任产生的合同事件,由承包人承担;E项虽然是发包人引起的,但是在试运行期间,说明工程已经通过竣工验收,故没有工期目标...
根据《标准施工招标文件》(2007年版),发生()违约情况时,承包人可书面通...
【答案】:D 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的,承包人可书面通知发包人解除合同。发包人其他违约:承包人书面通知发包人纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务,承包人有权暂停施工。承包人暂停施工满 28 天后,发包人仍不纠正违约行为的,承包人...
根据《标准施工招标文件》,监理人发出的变更指示应包括的内容有...
【答案】:A、B、D、E 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求,并附有关图纸和文件。
(2020年真题)根据《标准施工招标文件》在对投标文件进行初审时,属于投 ...
【答案】:D 根据九部委颁布的《标准施工招标文件)》 (2007 年版),初步评审属于对投标文件的合格性审查,包括四个方面。其中,投标文件的形式审查。包括:1)提交的营业执照、资质证书、安全生产许可证是否与投标单位的名称一致;2)投标函是否经法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章;3)投标文件...