工程分期付款协议范本都是怎么写的
工程分期付款协议范本:
甲方:乙方:
1. 甲乙双方于__年___月___日签订了编号为____的工程合同。合同总价款为人民币____元(大写:____元整)。
2. 付款方式:
- 合同签订后七日内,甲方支付工程总价款的20%,即人民币____元(大写:____元整),作为预付款。
- 设备及电缆进场并经甲方确认后七日内,甲方支付合同总价款的60%,即人民币____元(大写:____元整),作为进度款。
- 工程完工并通过甲方、供电局及监理方验收合格后七日内,甲方支付工程总价款的15%,即人民币____元(大写:____元整),作为工程款。
- 剩余合同总价款的5%,即人民币___元(大写:____元整),作为质量保修金。
3. 应付金额与实付金额分别为:____元与____元。逾期支付金额为____元。
4. 乙方已适当履行合同义务,甲方对此无异议。
5. 甲方因____原因,请求延期支付第2、3、4条所述款项。乙方同意在协议条件下接受延期支付请求,条件如下:
- 甲方以____作为抵押,并按中国人民银行同期贷款利率支付延期款项的利息。
- 双方协商确定具体的延期支付时间。
- 延期付款期间,乙方不得因资金问题影响工程进度,否则将承担违约责任及赔偿损失。
- 乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。
6. 关于本协议的解释与执行产生的任何纠纷,双方应协商解决。协商不成的,依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
7. 本协议一式四份,甲乙双方各执两份。协议自签字盖章之日起生效,工程款全部清偿时自动失效。
甲方:(签字盖章) ____年月日
乙方:(签字盖章) ____年月日
通常在工程施工前,双方会签订书面工程施工合同,明确相关利益条款。合同一旦签订即产生法律效力,双方需严格履行合同直至完毕。如有违约行为,违约方需承担相应责任。
分期还款协议书
怡宁净水机分期付款合同 甲方(怡宁净水体验馆): 乙方(购买方): 双方本着互利、平等、公正的原则,特定此合同。 一、乙方本次购买产品单价为 大写 二、乙方在此次分期购买中所有钱款分三次付清,首次付款需缴纳产品金额的30%为首次付款。 三、首次付款日期 金额 。二次付款日期 金额 。三次付款日期 金额 。 四、...
还款协议书
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起XX个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项 3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起XX个工作日内,乙方未...
什么是信程分期
信程分期是一种消费分期金融服务。信程分期是一种金融服务产品,主要为用户提供消费分期服务。以下是详细解释:1. 信程分期的定义:信程分期是一种金融服务方式,旨在帮助消费者分摊大型消费品的购买成本。通过将消费金额分解为若干个小额度的分期付款,消费者可以在购买如家电、数码产品等大额商品时,减轻...
还款协议书
一、丙方从本协议签章并生效之日起至20xx年9月30日,一次性或分期偿还本协议第一条约定的全部债务; 二、甲方,乙方应按照“先冲抵诉讼费用,后冲抵贷款本金及相关利息,最后偿还律师费用原则”冲抵债权。甲方,乙方律师费用由丙方一次性或分期直接向甲方,乙方委托律师事务所支付;对于甲方,乙方已支付的律师费,由丙方向...
我想申请锦程消费分期付款买手机!但我的两张信用卡有一次同一个月各逾 ...
你说的情况一般能通过。因为你在他们公司的信誉还是不错的。这对你是有帮助的。你在哪个城市?还可以考虑比如捷信分期。可以不用信用卡,仅提供身份证和借记卡就可以申请消费分期付款买手机。
解方程应用题 某开发商按照分期付款的形式售房小明家购买了一套现价为1...
5+(120-40)*0.05=9万
居家瘦购买疗程申请分期付款以后 我突然不想继续下去了 合同如何解除...
居家瘦购买疗程,本身就是违法行为。药品,是不允许用这种方式销售的。如果你们申请分期付款以后不想继续下去了,可以要求解决合同,且不承担违约金。
王叔叔为买房,向银行贷款20万,按每月2400元分期付款,10年还清,若不计...
利率4.4%左右,不计复利,2400元\/月*120个月=288000元,利息88000\/本金200000\/10年=利率4.4
邮政贷款还不上走法律程序分期付款可以吗
法院判决下来就必须全还了。满意请采纳回答!
优先权六个月改成十八个月
故优先受偿权的付款时间应理解为最终确定的工程总价款的应付时间。例如最高院(2019)最高法民终1537号裁判文书认为,“发承包双方签订的《工程付款协议书》约定,发包人应于2018年2月12日支付工程款200万元,剩余欠款于2018年7月30日前付清。可见发包人应当给付工程款之日是2018年2月12日。”最终法院以该日期确认...
众钱精蛋: 分期付款买卖合同范本 出卖人:__________________(以下简称甲方) 买受人:__________________(以下简称乙方) 今甲方(出卖人兼所有人)与乙方(买受人兼...
饶平县17126529968: 高分急求房屋装修分期付款协议一份 - ?
众钱精蛋: 你的意思表述得不太清楚.如果你是与房屋装修公司签这个协议的话,直接在装修协议的付款方式条款进行修改即可,内容为:双方约定房屋装修款分三次付清,装修完成30%工程量时付款20%(你可以写一些具体的条件),装修完成100%工程量时付款60%,余款在装修结束期满一年时支付.你后面提到利率,你是想申请装修贷款?如果是申请装修贷款,银行有标准的协议,里面对于利率等有详细的规定,你也不能更改,这是格式合同,所以也就不必在此写了.至于贷款利率,6个月以内贷款利率为4.86%,一年以内贷款利率为5.31%,没有三个月的.
饶平县17126529968: 房屋装修贷款合同范本怎么写 - ?
众钱精蛋: 试读结束,如需阅读或下载,请点击购买>原发布者:张乐飞房屋装修贷款合同范本 家装贷款也称装修贷款,指银行或者消费金融公司推出的,以家庭住房装修为目的个人信用贷款即无抵押信用贷款.银行发放的个人住房装修贷款单笔贷款...
饶平县17126529968: 工程款延期支付协议书怎么写 - ?
众钱精蛋: 工程款延期支付协议书 甲方: 乙方: 一、甲乙双方于 年 月 日签订 合同.双方在合同中约定, 该合同总价为 二、合同规定付款方式: 1、合同签订后七天内支付工程总价款的20%,即 元(大写: 元整),作为工程预付款. 2、设备、电缆全...
饶平县17126529968: 建筑工程合同怎么写 - ?
众钱精蛋: 建筑工程合同 发包方:_________ 承包方:_________ 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,甲方将xxxx镇上古城至xxxxxx农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工.遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原...
饶平县17126529968: 一般半包装修合同付款方式 ?
众钱精蛋: 一、一般半包装修合同付款方式装修半包的付款方式是需要双方进行协商达成一致的.建议可以采取分期付款的方式.合同签定开工基础材料进场支付30%;瓷砖铺贴完成...
饶平县17126529968: 购房合同该如何写 ?
众钱精蛋: 1、在合约书中,应注明与发展商谈妥的付款方式和价钱,是按揭付款还是工程分期付款,如果是分期付款,每期款的缴款时间应该注明.2、交付房屋的日期一定要写明确,精确到某年某月某日交房,不应该模棱两可,因为这里还有涉及逾期交房的违约问题.3、明确提出产权证到手的准确时间,不能无限制的拖发产权证.4、签约时,除签署正式合同外,在为了更清晰的阐述协议内容的同时,往往还会有一份补充合同,主要的目的是表明由于某些特定原因造成的不能按期交房的免赔责任,以及面积丈量误码率差,若差异过大使在哪些情况下的免赔责任.
饶平县17126529968: 合同问题 有一个工程想接下来,甲方给我付款的问题,想问问合同怎么写,给个范本 - ?
众钱精蛋: 这个简单点. 工程承包协议书范本 甲方: 乙方: 合同签订地: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订...
饶平县17126529968: 安装工程一次性付款合同怎么写 - ?
众钱精蛋: 本合同签订(竣工验收/*****)之日起***天之内,甲方向乙方支付全部工程款.
饶平县17126529968: 经济纠纷调解协议书范本!急求! - ?
众钱精蛋: 下面有一份执行和解协议书范本,你去看看吧,或许对你有用.立协议人:xxxx建筑工程公司(下称甲方)xxxx百货公司(下称乙方)xxxx建筑工程公司诉xxxx百货公司建筑安装工程合同纠纷一案,在xx区人民法院主持下,双方当事人调...