代建项目监理合同范本

~ (9)“日”是指任何一个零时至第二天零时的时间段。
(10)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条 建设工程委托代建合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用合同条款中约定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
委托人权利
第四条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
第五条 委托人对工程监理、施工、设备采购等专业工作单位招标工作进行全程监督和审核，监督代建人与专业工作单位签订相关合同。
第六条 委托人有权对代建项目工程质量和施工进度进行监督，并参与工程验收工作对代建人提出的资金计划进行审核，对代建项目的合同执行情况和资金使用情况进行监督。
第七条 委托人有权要求代建人提交工程项目管理工作月度报告及工程项目管理业务范围内的专项报告。
第八条 委托人有权对代建人组织的工程竣工结算和财务决算进行监督。
第九条 委托人有权对代建人的违规行为予以纠正。
第十条 代建人调换项目经理需经委托人同意。
代建人权利
第十一条 代建人根据委托人授权以及有关法律、法规的规定，享有以下项目建设的组织、管理及协调权：
(1)根据国家相关规定的程序选择专业工作单位，并监督委托人与其签订合同。
(2)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、施工工艺设计和使用功能要求，有向委托人的建议权;
(3)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化原则，向设计方提出建议;如果由于提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，代建人有权要求设计人更正。
(4)按照保质量、保工期和降低成本的原则，审核并批准工程施工组织设计和技术方案，同时上报委托人。
(5)主持工程建设有关的协作单位的组织协调，重要协调事项应事先向委托人协商。
(6)代建人有权发布开工令、停工令、复工令。
(7)代建人有对工程上使用的材料的决定权和对施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知施工方停止使用;对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全的施工作业，有权通知施工方停工整改、返工。施工方得到代建人批准，并经监理单位下达复工令后才能复工。
(8)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
(9)在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权。
(10)对项目建设资金的使用进行管理。
(11)与有关单位商定处理保修、返修内容和费用。
第十二条 代建人在委托人授权下，可对施工、监理及大宗材料采购合同规定的义务提出变更。如果由此影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更需经委托人事先批准。
第十三条 代建人有权拒绝委托人提出的本合同约定之外或违反国家相关法律、法规、政策的要求。
第十四条 代建人有权取得代建报酬，并有权按专用合同条款约定从项目投资节余额中提取奖酬金。
第十五条 代建人处理代建业务时，因委托人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求赔偿损失。
委托人义务
第十六条 委托人应协助代建人与代建项目有关的各政府行政主管部门和宾馆内有关部门的关系的协调，为项目管理公司工作提供便利条件。
第十七条 委托人应当授权3名以上熟悉工程情况、能在规定时间内代表委托人作出决定的常驻代表(在专用合同条款中约定)，负责与代建人联系，协调关系，监督代建工作。更换常驻代表，要提前通知代建人。
第十八条 委托人应按代建合同规定支付代建管理费。
第十九条 委托人应按专用合同条款约定，及时足额将建设资金拨付到代建人工程项目资金专户。若因委托人资金不能按时到位影响工程进度，由委托人承担相应责任。
第二十条 委托人应在专用合同条款约定的时间内就代建人书面提交并要求做出决定的一切事宜给予书面答复。
第二十一条，委托人协助代建人办理须以委托人名义办理的各项建设手续，并根据代建人申请，经双方与有关部门交涉认可后，由委托人及时交纳规划、城市管理和其他政策性等各种相关政策性费用。
第二十二条 委托人应当在专用合同条款约定的时间内免费向代建人提供与工程有关的为项目管理工作所需要的工程资料。
第二十三条 委托人应在项目建成、代建人组织竣工验收合格后，在规定时间内与代建人办理项目移交手续。
第二十四条 委托人应协助代建人办理与本项目相关的其他事宜。
代建人义务
第二十五条 代建人对建设工程全权负责。代建人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护委托人的合法权益。
第二十六条 代建人应严格按照专用合同条款约定的代建工作范围和内容完成代建工作，并按月向委托人汇报代建工作进展。
第二十七条 代建人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管
理，严格控制项目投资、确保工程质量，按期交付使用。
第二十八条 代建人不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并经监理单位、施工单位签署意见后，由代建人报委托人核准。
第二十九条 代建人在委托人的监督下负责组织施工、监理等招标工作，签订施工、监理等相关合同，报有关部门备案。
第三十条 代建人使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财产，在项目管理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第三十一条 代建人应根据项目进度需要及合同执行情况，向委托人提出资金计划申请。
第三十二条 代建人应根据项目进度需要及合同执行情况使用建设资金，并接受委托人监督。
第三十三条 定期向委托人汇报工程进度，接受委托人的监督和管理。 第三十四条 代建人应严格按照国家相关规定,组织工程竣工结算和财务决算，并接受委托人的监督。
第三十五条 代建人应在项目建成后，会同委托人组织竣工验收，并将验收合格的项目在规定时间内向委托人办理移交手续。
第三十六条 代建人应建立完整的项目建设档案，在代建项目完成后将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
第三十七条 代建过程中若发生重大伤亡及其他安全事故，代建人应付全部责任，做好善后工作，并应及时通知委托人，。
委托人责任
第三十八条 委托人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给代建人造成的经济损失。
第三十九条 因委托人责任使项目建设发生变化，而造成代建人实际损失的，委托人应承担相应的赔偿责任。
第四十条 因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，委托人同代建人协商解决。不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或非合同双方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
代建人责任
第四十一条 代建人的责任期即工程项目管理合同有效期。在工程项目管理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。
第四十二条 代建人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因代建人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。
第四十三条 因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，代建人同其他各方协商解决。不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或非合同双方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
合同生效、变更与终止
第四十四条 本合同自签订之日起生效。
第四十五条 由于委托人的原因致使代建工作受到阻碍、延误、暂停或终止，
以至发生了附加工作或延长了持续时间，代建人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人，委托人应采取相应的措施。完成工程项目管理工作的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。
第四十六条 在委托工程项目管理合同签定后，实际情况发生变化，使得代建人不能全部或部分执行工程项目管理业务时，代建人应当立即通知委托人。该工程项目管理业务的完成时间应予延长。当恢复执行工程项目管理业务时，应当增加不超过42天的时间用于恢复执行工程项目管理业务。并按双方约定的数量支付工程项目管理报酬。
第四十七条 代建人在应当获得工程项目管理代建费之日起30天内仍未收到支付单据，而委托人又未对代建人提出任何书面解释时，或已暂停执行工程项目管理业务时限超过六个月的，代建人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分工程项目管理业务。委托人承担违约责任。
第四十八条 代建人由于非自己的原因而暂停或终止执行工程项目管理业务，其善后工作以及恢复执行工程项目管理业务的工作，应当视为额外工作，有权获得额外的报酬。
第四十九条 当委托人认为代建人无正当理由而又未履行工程项目管理义务时，可向代建人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21天内没收到满意答复，可在第一个通知发出后35天内发出终止工程项目管理合同的通知，合同即行终止。代建人承担违约责任。
第五十条 当事人一方要求变更或解除合同，应当在30日前以书面形式通知另一方。因解除合同使另一方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。
第五十一条 代建人与委托人办理完成项目移交手续，并经委托人审核通过工程竣工财务决算，代建人收到代建报酬尾款后，本合同即终止。
代建人报酬
第五十二条 正常的工程项目管理业务、附加工作和额外工作的报酬，按照工程项目管理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。
第五十三条 如果委托人在规定的支付期限内未支付工程项目管理报酬，自规定支付之日起，应当向代建人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
第五十四条 支付工程项目管理报酬所采用的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第五十五条 如果委托人对代建人提交的支付通知书中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向代建人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。
其 他
第五十六条 代建人驻地管理机构及其职员不得接受工程项目任何参建各方的任何报酬或经济利益。代建人不得参加合同规定与委托人的利益相冲突的任何活动;
第五十七条 隐蔽工程的验收。进行地基基础主体结构施工、隐蔽工程验收及使用功能试验时，代建人应事先书面通知委托人到场，在验收合格后才能进行其它施工。
第五十八条 工程变更。发生工程变更在施工合同额5%以内或者变更总额在50万元以内的由委托人、代建人、设计单位、监理单位签证同意后实施，并填写备忘录报委托人备案;超过5%或总额超过50万元由代建人报委托人审核，并填写备忘录，委托人按现行规定会同有关部门审查批复后实施。若工程出现意外的安全及质量险情，代建人可边采取紧急抢险避险措施，边通报委托人。
第五十九条 建设工程项目所必要的委托人、代建人、设计人外出考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内经委托人同意，从建设费用中支出。
第六十条 在工程项目管理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由代建人聘用的，其费用由代建人承担，由委托人聘用的，其费用从建设费中支出。
第六十一条 代建人在工程项目管理工作中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人按专用条件中的约定给予经济奖励。
第六十二条 代建人在工程项目管理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，不得泄露设计人、施工方提供并申明的秘密。
第六十三条 代建人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。
第六十四条 本合同未尽事宜，双方可协商并另行签订补充协议。
争议的解决
第六十五条 在合同执行过程中引起的争议，应当协商解决，如未能达成一致，应按专用合同条款约定解决。
第三部分 专用合同条款
第一条 本合同适用的法律、标准及及工程项目管理依据
1、《_合同法》、《_建筑法》以及其他有关相关法律、行政法规。
2、本工程设计合同、施工合同、工程项目管理合同以及施工过程中形成的其他合同及文件。
3、湖北省现行的预算定额、取费标准及有关建设管理办法。
第二条 代建范围和代建工作内容
代建范围：按立项批文上所规定的项目规模，其中包含的工程内容如下：
1、建筑工程：总面积200亩红线范围内的一期工程的勘察、设计、施工，达到普通商品房验收合格的交房标准。
2、配套工程：项目红线内的一期工程的供电、给水、雨水、污水、道路、绿化、停车场、天然气、安防、路灯十大配套，达到设计及使用功能。
代建工作内容：
(一)建设实施代建包括以下业务内容
1、组织施工图设计
2、负责组织工程监理、施工、设备材料采购的招标活动，将招标投标的书面报告区招标管理部门、项目审批部门和委托人备案，并负责工程合同的洽谈与签订及履约的监督管理工作
3、向委托人提出投资计划申请;向负责资金拨付的部门报送项目进度用款报告;向统计部门报送固定资产投资统计报表
4、负责项目施工，负责办理项目施工中出现的设计变更，概算的手续
5、按竣工验收制度及时办理竣工验收
6、编制竣工决算并按规定报批，负责将项目竣工及有关技术资料整理汇编移交，并按批准的资产价值向委托人办理资产交付手续
7、配合委托人办理交房后的各种证件。
第三条 代建项目管理目标
工程质量标准应当符合国家颁布的有关施工验收规范及质量要求，最低达到合格标准，其中住宅要求达到普通商品房建筑交房标准。
第四条 代建管理期限
1、建设和交付试用期：9月至11月。、
2、工程质量保修期：按_《建设工程质量管理条例》规定执行。
第五条 委托人应提供的工程资料及提供的时间
委托人应在签订代建合同前向代建人提供如下工程资料：
1、项目可行性报告
2、立项批文
3、建筑规划批准文件
4、项目建筑总体方案
5、规划红线图
6、施工设计(包括施工图及方案)、施工概算
7、资金来源和总投资金额证明文件
第六条 委托人应在3个工作日内对代建人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
第七条 委托人的常驻代表为 。
第八条 代建工程造价及结算方式：
1、甲乙按代建范围的工作内容实行平方米单价包干，具体单价如下(含十大配套分摊成本及相关费用)：按区政府专题会议决议，该项目按建筑面积2100元/㎡计算(此项单价不含代建人因取得代建费而可能产生的企业所得税。如实际产生企业所得税，则由委托人与代建人共同协商企业所得税的最终承担方式。)代建方应严格控制建设成本，实际工程结算成本(含十大配套分摊成本)高于平方米包干单价的部分，由代建人承担，在此条件下委托人不另行向代建人支付超支部分的款项。
2、结算方式：房屋验收后按审计决算的建筑面积分别乘以单方造价计算工程总造价。(包干价2100/㎡)
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付建设资金：
(一)建设资金核拨程序
1、代建人根据代建项目概算投资、进度控制目标及项目建设计划，编制项目资金计划报委托人审批。
2、根据核批的资金使用计划，及时拨付到代建人的资金专户，确保工程顺利进行。
(二)代建项目工程款支付进度
1、20付工程款2亿元。
2、20付工程款3亿元，按季度并结合工程进度分4次拨付到位。
3、工程竣工验收交房后，余下工程款在分两次付清(203月付至90%，年12月付清)。根据建设工程造价预留5%的质量保质金，并在质保期满后支付。若在工程项目质保期内发生工程维修或工程质量问题，代建人必须在接到委托人电话通知3天时间内维修解决相关质量问题，若代建人在要求时间内未维修解决相关质量问题，委托人有权自行维修解决，所产生费用在预留5%的质量保证金中扣除。
若因委托人资金不能按时到位影响工程进度，由委托人承担责任。
第九条 本项代理人管理费已经包含在代建工程包干总价中，委托人不另行向代建人支付代建管理费，即代建人实际可取得的代建管理费为代建项目包干价减代建人完成代建工程支付工程全部建设费用后的结余部分。因委托人原因导致工期延长，委托人不另行支付延长期限管理费。
第十条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁。一方如不接受仲裁结果，可向人民法院起诉。
第十一条 本合同壹式陆份，正本贰份，双方各执壹份;副本肆份，双方各执贰份。正副本具有同等法律效力，遇争议时以正本为准。
委托人： (公章) 代建人： (公章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人:
地址： 地址：
委托代建合同书范文三
项目名称：亳州市南部新区拆迁安置小区A区工程项目
项目委托方：亳州城市建设投资有限责任公司
项目代建方：亳州建投房地产开发有限公司
签订日期：二○○九年十二月三十日
签订地点：安徽省亳州市
委托代建合同书
委托方：亳州城市建设投资有限责任公司
代建方：亳州建投房地产开发有限公司
根据《_合同法》，为提高投资项目的建设管理水平和投资效益，保证项目的工程质量，依据国家有关法律、法规和规定，结合该项目实际情况，经委托方、代建方协商同意，签订本合同。
一、项目概况
项目名称：亳州市南部新区拆迁安臵小区A区工程项目
建设地点：亳州市老子路北侧，规划蒙城路以西。
项目总投资：40727万元，其中工程总投资亿元。
建设规模及内容：总占地平方米(代征城市道路用地17878平方米)，建设还原房220145平方米、配套公建19050平方米。

---

凤阳县15328974752： 建设工程委托监理合同 - ？
校昆龙珠：希望以下东西能对你有所帮助 工程建设监理委托合同 甲 方:____________________________________地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________乙 方:___...

凤阳县15328974752： 建设工程委托监理合同怎么填写 - ？
校昆龙珠： 委托监理协议书  甲方:____xxxx公司__ 乙方:____xxx监理公司___ 双方经反复协商一致,就下列事宜达成协议: 一、(写清情况) 甲乙双方自愿签订本协议书,甲乙双方达成如下协议.二、 双方协商确定,(具体事项)甲方委托...

凤阳县15328974752： 《建设工程委托监理合同(示范文本)》有哪些主要内容? - ？
校昆龙珠： 词语定义、适用范围和法规.监理人义务.委托人义务.监理人权利.委托人权利.监理人责任.委托人责任.合同生效、变更与终止.监理报酬.其 他.争议的解决 .专用条件 . 附加协议条款:

凤阳县15328974752： 建设工程委托监理合同的格式是什么样的? ？
校昆龙珠： 中华人民共和国建设部制定? ? ? 第一部分 建设工程委托监理合同? ? 委托人_______________与监理人________________经双方协商一致,签订本合同.? ? 一...

凤阳县15328974752： 建设工程委托监理合同示范文本规定是怎样的呢? ？
校昆龙珠： 监理的法律性质和定位,《建设工程委托监理合同示范文本》规定: 在委托的工程范围内,委托入或者承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔),均应当首先向监理机...

凤阳县15328974752： 建设工程委托监理合同(示范文本) 的文书结构是什么 - ？
校昆龙珠： 建设工程委托监理合同(示范文本),今年2012年新出来的合同示范文本(GF-2012-0202),文书结构由三部分组成:第一部分 协议书、第二部分 通用条件、第三部分 专用条件

凤阳县15328974752： 建设施工的监理合同包括哪些内容 - ？
校昆龙珠： 监理合同,是指工程建设单位聘请监理单位代其对工程项目进行管理,明确双方权利、义务的协议.监理合同是委托任务履行过程中当事人双方的行为准则,因此内容应全面、用词要严谨.合同条款的组成结构包括以下几个方面:(一)合同内所涉及的词语定义和遵循的法规;(二)监理人的义务;(三)委托人的义务;(四)监理人的权利;(五)委托人的权利;(六)监理人的责任;(七)委托人的责任;(八)合同生效、变更与终止;(九)监理报酬;(十)其他;(十一)争议的解决.

凤阳县15328974752： 建设工程委托监理合同的定义 - ？
校昆龙珠： 就是建设单位把某工程的监理任务委托给某监理公司而制定的约定双方权利和义务的合同文书.

凤阳县15328974752： 建设工程监理合同(示范文本) - ？
校昆龙珠： 建设工程监理合同示范文本(征求意见稿)中华人民共和国住房和城乡建设部 国家工商行政管理局 二00八年五月第一部分 建设工程监理合同协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国...

凤阳县15328974752： 监理公司与监理公司的合作协议 - ？
校昆龙珠： 协 议 书甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 经甲、乙双方友好协商,在共同遵守国家有关法律、法规前提下,达成如下协议: 一、 甲方承揽的XXX(开发商)XXX工程,建筑面积XXX平方米的商住楼业务,全权委托给乙...