~
工程的施工,一般由发包方决定施工的时间,由承包方实施行为。那么关于 路基 工程承包合同 的内容规定是怎么样的? 施工合同 包括甲方乙方,发包人就是甲方,承包人就是乙方,双方约定施工的时间,合同的工期,还有关于价款的规定,以及所使用的器械的规定等等。 一、路基土石方 工程施工合同 合 同 编 号: 发 包 人:中铁七局集团武汉公司京九铁路电化工程指挥部第四项目部(以下简称甲方) 承 包 人: (以下简称乙方) 签约地点: 签约时间: 年 月 日 依据《 民法典 》、《中华人民共和国 建筑法 》及其他法律、 法规 ,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,就本工程施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同信守本合同各项条款。 第一条 工程概况 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)工程内容: 1、土石方工程。除主线便道外其他便道的修建、养护、清理表面浮土、灌木、废料、杂物至堆放地、砍树挖根,挖电缆探沟、排水沟;土石方的爆破,挖、装、运、排水、洒水、填筑、推平;铺复合土工膜、土工格栅、土工格室、土工网垫、透水无纺布、碾压、边坡修整、弃方清运等相关项目。由于施工工艺引起的路基加宽不作为计量依据。 2、取弃土场的整平由施工方负责。 (四)工程数量:(见附表) 本数量是暂定工程量,仅作为签订合同的依据,不作为最终结算的依据。土石方的工程量确认按下列步骤进行: 1、甲、乙双方现场确定原地面标高和施工现场的实际断面; 2、甲方根据实际原地面和施工现场的实际断面作施工技术交底,并根据交底的实际施工断面图计算实际工程量(扣除桥涵构造物及过渡段的体积)。 3、结算工程量须经过甲方验收合格,以乙方实际完成并经双方签认的数量为准(不含由于施工工艺引起的路基加宽)。 第四百六十四条 合同工期 (一)开工日期 年 月 日。 (二)竣工日期 年 月 日。 第八条 工程量清单单价及合同总价款 (一)、工程量清单说明: 1、本合同单价是该支付细目全部作业的综合报价,包括完成工程本体及保修期内缺陷修复所发生的一切费用及风险。本合同为固定单价合同,合同单价中已包含乙方为完成本合同工程需要的劳务、机械、小型机具、材料(二三项料)及配件、水电费、安装、缺陷修复、利润、环保、调遣(进出场)、 临时工 程(建设与拆除)、治安管理等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等,合同单价中不包含主干道施工便道的费用。合同执行期间合同单价实行一次性包干(因工程变更设计新增项目及人力不可抗拒的自然灾害除外),经双方签订后均不得以任何理由更改本合同单价。 2、土石方的界定。挖方地段按设计图纸标明的土石比例和实际挖方方量确定土石工程量,取土场土石方按甲、乙双方实验测定的实际地质确定; 3、本工程内的所有土石方调配必须由甲方确认,甲方依据乙方实际施工的清单项目结算。土石方的运距以取土场中心里程至填筑路基中心里程计算(距离精确到百米); (二)、总价款:本合同工程量总价款为人民币: 。最终结算与支付以工程量清单所列项目的单价和实际完成的工程数量为准。 明确纳税人及交纳方式:本合同综合单价所含的3.5%税金仅指营业税、城市维护建设税及教育费附加,由甲方代扣代缴,除此之外的一切税费均由乙方自行承担,自觉缴纳。 第四条 质量标准 工程质量标准为:确保工程达到国家现行的工程质量验收标准,单位工程一次验收合格率达到100%,争创国家优质工程。 施工具体要求如下: (一)乙方必须按本工程采用的施工技术规范,甲方提供的施工图及技术交底,精心组织施工,加强质量控制,确保工程质量,按时完成本合同工程及其缺陷的修复。 (二)在施工中甲方根据与业主签订的合同条款中有关质量标准组织验收,如果质量不符合标准,乙方必须返工修复,其费用损失由乙方承担,工程质量低劣又无法挽救的,由乙方负责赔偿包括业主质量罚款等全部经济损失,且工期不予顺延。 (三)路基施工前,乙方要对线路控制桩、水准点、高程进行全面的测量并适当加密,绘制横断面图并将断面图和土石方调配表及时报送甲方,双方确认横断面地面标高作为土石方数量计算依据。 (四)路基竖曲线、平曲线线型要流畅,路基、路面基层、面层标高及中线误差要符合验收规范。 (五)路基挖方要保证路堑的边坡稳定,坡比符合设计要求。挖土方根据设计图纸自上而下进行,并将挖出的利用方与弃方严格分开。 (六)路堤填筑前,按照设计规范要求进行基底处理,铲除草皮、树根、拆除地界内的构筑物。 (七)路堤填筑时,填料材质、分层厚度、有效宽度、配合比、密实度要符合规范要求,确保路堤稳定和坡比符合设计要求。 (八)保证路基横向、纵向的坡度,做好路基临时排水工作,防止路基因排水不畅受雨水浸泡。 (九)在路基施工期间,为防止工程或附近农田、建筑物及其他设施受冲刷、淤泥,应修建临时排水设施,以保持施工场地处于良好的排水状态。 (十)临时排水设施应与永久性排水设施相结合。施工场地流水不得排入农田、耕地或污染自然水源,也不应引起淤积、阻塞和冲刷。 第五条 材料供应及机械租赁 (一)甲供材料(包含原材料、半成品、周转材料等,下同): 1、本工程的土石方取土场、水泥、石灰、片石以及土工材料由甲方提供,其中暂定单价为:水泥350元/t,石灰280元/t,中粗砂均为50元/m3,碎石60元/m3,所有甲供材料在预算定额范围内的消耗按暂定价格乘以实际消耗量扣除,超出消耗的部分按暂定单价的1.5倍乘以超出部分的消耗量扣除;土工材料(土工膜、土工格栅、土工格室、土工布、透水无纺布)由甲方提供,超出实际铺设面积1.05倍以上的材料按当期市场采购价格的1.5倍扣除;乙方负责卸车和材料的保管且费用自负,若乙方发生材料丢失,一切损失均由乙方承担。 2、甲供材料由甲方运输至汽车能到达的地点,材料的二次倒运由乙方自行负责,材料到达现场后由乙方指派的人员(即有权领料人,需附其法人 授权委托书 、 身份证 及手签名)签字验收。 (二)乙方自购材料及要求: 乙方自购的所有材料应有三证,即出厂合格证、说明书、检验试验报告单,并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可使用。未经检验或验收不合格的材料严禁使用,验收不合格的材料立即清除出场。 (三)机械使用: 乙方应根据具体情况,配备满足本工程需要的所有机械设备。甲方也可根据现场实际情况提供部分设备给乙方使用,但租赁费用由乙方承担。若甲方需临时租用乙方设备,双方另行签订设备 租赁协议 。 第六条 安全文明施工、环保要求 (一)乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求,严格按照安全标准施工,做好本工程的安全管理工作。 (二)甲方根据需要在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材,制作安全 警告 标示牌,乙方承担相关的保管费用,如丢失按照原价赔偿并追究相关责任。 (三)乙方要设专职的安全员,保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训,持证上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训,不得上岗作业。 既有线施工执行一机一人防护,乙方现场配备满足施工要求经甲方或路局培训合格的安全防护员。对因未执行铁路局安全规定而发生的通报、罚款,乙方应承担罚款额的2/3。对挖断电缆、挂断电线等安全事故所造成的损失由乙方承担全部费用。 (四)乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品,并进行人身保险,保险费用乙方承担。在施工期间乙方必须无条件服从甲方安全管理的一切要求,因安全防护不到位甲方有权责令乙方停工整改,直到安全防护符合甲方要求。 (五)乙方在进行爆破作业时,应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施,并对由于爆破造成的任何人身伤亡(包括第三者)以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。 (六)乙方必须严格遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》、《铁路施工单位爆炸物品安全管理办法》及《铁路施工现场爆炸物品管理暂行办法》,做好火工品的使用工作。 (七)乙方要按照甲方“三标一体”管理体系组织实施本工程,自觉接受有关人员的检查审核。 (八)搞好文明施工和标准化作业,遵守 环境保护法 ,对已完工的各类建筑物,在交工前负责保管并清理好场地。 (九)自行承担地方部门按规定所征收的一切合法费用。 (十)按照《中华人民共和国 职业病 防治法》的规定,乙方应自行承担投入本工程 的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作,并承担由此而发生的相关费用。 甲乙双方须签订《建设工程承发包安全管理协议》,做为本合同的组成部分。 第七条 双方职责 (一)甲方: 1、向乙方提供工程定位桩、水准点、坐标控制、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准。 2、对乙方施工测量、施工放线进行监控及复测,负责工地所有试验项目和费用(仅一次符合质量要求的试验费用)。 3、竣 工资 料及各种质量评定表的收集、整理和汇总。 4、负责工程的施工监理,对施工安全、质量、环境、进度等进行监督检查。 5、及时组织有关人员对工程进行验收。 6、向工地派驻施工技术监督人员及技术员。施工技术监督人员及技术员负责现场技术、安全、质量监督,但施工中出现的技术、安全、质量、管理等责任由乙方承担。 7、负责修建主线施工便道,负责临时工程用地 征地 费用。 路基工程承包合同 的规定内容是怎么样的?关于 承包合同 ,涉及到两类主体就是承包方还是发包方,发包方可以说就是老板,给承包方支付价款,向工地派遣监督人员还有技术人员,对于工程质量进行检测,监督,保障现场的安全等。
内部承包工程合同范本
(2)甲方扣乙方工程承包金额的5%质量保证金,待工程保修期满后,到甲方结算,在维修期内,乙方未按公司规定到客户家维修,公司将派工队维修,费用按两倍扣除,通知二次不参加维修,扣除所有质量保证金。(3)乙方领取工程款时间为每周五,甲方付款方式可为现金,也可为支票。7、材料供应:(1)乙方进料需由甲方工程部开具出库...
房屋修建工程承包合同怎么签?
房屋修建工程承包合同应当双方协商一致,仔细审查之后再签订。在签订的时候,合同内容当中应当约定的有甲乙双方的基本信息,还有就是工程承包的概况和质量要求,以及工程的期限等。 一、房屋修建工程承包合同怎么签?房屋修建工程承包合同应当双方协商一致,仔细审查之后再签订。具体内容如下。甲方:乙方:甲乙...
土建工程单项混凝土承包合同
5、施工过程中如乙方实际施工人数达不到工程计划及分项工程可操作面的要求。甲方提出警告,乙方必须在3天内落实施工人员。否则甲方有权更换队伍并中止与乙方的工程承包合同,乙方应无条件退场,工程款按实际发生的80%进行结算。三、工程量计算规则和单价:1、按建筑面积每平方米要机械(如振动棒、平板振动器、布料机等)...
建筑装修承包合同范本内容是什么?
建筑装修承包合同范本内容是要写清楚双方当事人的一些基本设备方面的情况,其实就是公安局封存的内容作出明确的说明,比如说施工图纸还有工程的概况以及工程期限、违约责任的约定。 一、建筑装修承包合同范本内容是什么? 装饰装修工程承包合同范本 ××市××装饰工程有限公司 装饰装修工程承包合同 合同编号: 发包方: (...
工程承包合同的标的是指什么
建筑工程合同,是指一方约定完成建设工程,另一方按约定验收工程并支付一定报酬的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同,属于承揽合同的特殊类型。建筑工程合同的标的是建设工程,属于工作成果这一大类。即施工合同的标的是建设工程。与其他合同的标的相比,具有以下特性:(1)空间上的固定性,也即...
建设工程承包合同付款条款探讨?
规定人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人,在查明发包人欠付转包人或违法分包人建设工程款的数额后,判决发包人在欠付工程范围内对实际施工人承担责任。然而,在司法实务中仍然会遇到发包方与承包方规避法律的规定,在合同中约定附加条件或期限的付款方式和付款时间,从而给实际施工人工程款的实现带来了很多...
建设工程合同当事人的权利义务与责任?
建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。 4、接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格,发包人应当及时接受并支付工程价款。未支付价款的,经催告后在合理期限内仍未支付的,承包人可以根据《合同法》286条行使优先权,以工程折价或者拍卖的...
对建筑工程发包方与承包方应当依法订立合同的规定?
不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。【释义】本条分为两款,分别对建筑工程的发包与承包双方应当依法订立合同及全面履行合同义务的原则作了规定。一、本条第一款是对建筑工程发包方与承包方应当依法订立合同的规定。1.建筑工程的发包,是指建筑工程的建设单位(或总承包单位)将建筑工程任务(勘察、设计、施工等...
建筑工程承包时,基础工程可不可以单独发包?
也就是说,发包人将建筑工程的桩基项目单独发包,属于肢解发包,违反了法律和行政法规强制性规定,肢解发包签订的施工合同应属无效。《民法典》第七百九十一条规定,发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人...
土石方工程承包合同(范本)
最好委托律师书写 参考如下 方名称:四川华蓥建工集团宜宾市政工程项目部 乙方名称:机械作业班(曾极端)本着平等互利的原则,按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规。经甲、乙双方共同协商,达成市政广场(中心广场)土石方平场工程承包合同协议如下:一、工程承包内容:土方开挖、运输、回填、...
鄂州市19426046816:
工程承包协议怎么写的 - ?
弋罗瑞素: 大家都知道工程的承包是一种主要的工作方式,施工方会和工程建设方签署一份工程承包协议.那么工程承包协议怎么写呢一起来了解一下吧.工程承包协议:甲方:乙方:由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工.依据《中华...
鄂州市19426046816:
建筑工程合同怎么写呢 - ?
弋罗瑞素: 建筑工程施工合同 发包方:_________ 承包方:_________ 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,甲方将xxxx镇上古城至xxxxx农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工.遵循平等、自愿、公平和诚实信用...
鄂州市19426046816:
工程承包合同中的主要内容有哪些 - ?
弋罗瑞素: 工程承包合同是合同的一种.确定中标人后,中标人应在规定的时限内和招标人签订工程施工承包合同,明确当事双方的权利、义务和责任.合同一经生效,即具有法律约束力.按国际惯例,施工承包合同文件应包括中标单位的投标书及其附件、合同协议书和合同条件,招标单位接受投标函(即中标通知书),设计图纸、工程说明书、技术规范和有关标准,工程量清单和单价表,合同履行过程中一切往来函电、传真,以及设计变更记录等全部书面材料.
鄂州市19426046816:
怎样写一份工程承包合同 - ?
弋罗瑞素: 建筑工程承包合同涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题,而且涉及的法律、法规也很多.因此,订立建筑工程承包合同,应当根据不同的情况作出具体规定,力求做到准确、明确和正确,确保工程顺利进行.特别是不同工程...
鄂州市19426046816:
签订公路工程合同范本是怎样的? ?
弋罗瑞素: 工 程 施 工 合 同 合同编号: 发包人(以下简称甲方):聊城顺成市政工程有限公司 承包人(以下简称乙方):东昌府区“村村通”油路建设领导小组 第1条:总则 为优质...
鄂州市19426046816:
工程合同范本是怎样的 - ?
弋罗瑞素: 工程承包协议书 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就中山“阳光半岛”住宅项目ST型建设工程协商一致,订立协...
鄂州市19426046816:
简述《建设工程施工合同》的主要内容包括哪些方面 - ?
弋罗瑞素: 建设工程施工合同的主要内容包括:1.工程范围.2.建设工期.3.中间交工工程的开工和竣工时间.4.工程质量.5.工程造价.6.技术资料交付时间.7.材料和设备的供应责任.8.拨款和结算.9.竣工验收.10.质量保修范围和质量保证期.等等.
鄂州市19426046816:
工程合作协议书范本 - ?
弋罗瑞素: 原发布者:华美信息编号:____________工程施工项目合作协议书甲方:乙方:签订日期:年月日 甲方:身份证号码:(以下简称甲方) 乙方:身份证号码:(以下简称乙方) 甲、乙双方为共同承包建设程及相关配套工程项目的施工(具体...
鄂州市19426046816:
修路合同怎样写比较好 - ?
弋罗瑞素: 农村街道修水泥路写合同注意以下方面;1村里负责街道清障,把流水线,中心线定好.2要求施工方怎样处理路基.3要求石子 石沙 水泥质量.4施工期间水电费以及工伤那方负责.5铺石料时要求石料配比修路的高度宽度.6修路结束养路该谁负责需要多长时间.7路面伸缩缝多长切一道要求多深.8付款方面你可以定修好以后先付总工程款的百分之60等一年后修的路没有质量问题再付剩余的百分之40款.
鄂州市19426046816:
最新建筑工程承包合同范本有哪些内容 - ?
弋罗瑞素: 建设工程施工合同示范文本主要有以下合同文件组成:1)《协议书》.包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、合同生效时间等内容,并明确对双方有约束力的合同文件组成. 2)《通用条款》.包括词语定义及合...