建筑工程设计合同,这些细节需警惕！

~

　　一份合格、规范的合同文件可以免除以后发生纠纷时的尴尬，保障双方的利益，特别是在建筑工程问题上，一般涉及的金额大、周期长，为了明确双方的责任和义务，最好拟定一份规范、严密的合同文本，双方认同、签署，下面就是一份规范的建设工程合同范本。

　　一、建筑工程设计合同范本

　　建筑工程设计合同

　　(专业建筑工程设计合同)

　　工 程 名 称：

　　工 程 地 点：

　　合 同 编 号：

　　(由设计人编填)

　　设计证书等级：

　　发 包 人：

　　设 计 人：

　　签 订 日 期：

　　中华人民共和国建设部

　　监制

　　国 家 工 商 行 政 管 理 局

　　发包人：____________________________________________________________

　　设计人：____________________________________________________________

　　发包人委托设计人承担_________________工程设计，工程地点为____________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条　本合同签订依据

　　1.1　《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2　国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3　建设工程批准文件。

　　第二条　设计依据

　　2.1　发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2.2　发包人提交的基础资料

　　2.3　设计人采用的主要技术标准是：____________________________

　　第三条　合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1　合同书

　　3.2　中标函(文件)

　　3.3　发包人要求及委托书

　　3.4　投标书

　　第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)_________________________________

　　第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间______________________________

　　第六条　设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间_______________________________

　　第七条　费用

　　7.1　双方商定，本合同的设计费为_____________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　7.2　如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条　支付方式

　　8.1　本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计___________万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。

　　8.2　设计人提交____________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30%，计____________万元;之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，计_____________万元，施工图完成后，发包工结清设计费，不留尾款。

　　8.3　双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条　双方责任

　　9.1　发包人责任

　　9.1.1　发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　9.1.2　发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　9.1.3　在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.4　发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

　　9.1.5　发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　9.1.6　发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　9.1.7　发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　9.1.8　设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地产标准图由发包人负责解决。

　　9.1.9　承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

　　9.2　设计人责任

　　9.2.1　设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2 、9.1.4、9.1.5

　　规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.2　设计合理使用年限为______________________年。

　　9.2.3　负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

　　9.2.4　设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的__________%。

　　9.2.5　由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9.2.6　合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9.2.7　设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目

　　开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条　保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条　仲裁

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第________种方式解决：

　　(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第十二条　合同生效及其他

　　12.1　发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12.2　设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　12.3　本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12.4　发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　12.5　发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.6　由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.7　本合同双方签字盖章即生效，一式_________份，发包人___________份，设计人__________份。

　　12.8　本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　12.9　双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.10　未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　二、建筑工程设计合同必须备案吗

　　必须备案，备案提交的资料清单如下：

　　(一)施工总承包合同或专业承包合同

　　1、《建设工程施工许可申请表》原件;

　　2、合同正式文本一式4份原件;

　　3、合同当事人法定代表人证明书原件，法定代表人授权签订合同的，还应提交法定代表人授权委托书原件;

　　4、承包人为外地企业的，应提交承包人资质证书以及项目经理(建造师)资格证书复印件(核原件);

　　5、招标工程，应提交招标文件和“建设工程招标(发包)程序完成证明书”或“中标通知书”复印件(核原件);

　　6、非招标工程，应提交经注册造价工程师签字，并加盖注册执业专用章及编制单位公章的工程预算书原件，同时需提交该注册造价工程师注册证复印件。政府投资工程(涉及国家安全、国家秘密的工程、应急建设工程和抢险救灾的建设工程)还需提供审计专业局出具的审计报告复印件。

　　(二)专业分包合同

　　1、《建设工程施工分包合同备案申请表》原件;

　　2、合同正式文本一式4份原件;

　　3、合同当事人法定代表人证明书原件，法定代表人授权签订合同的，还应提交法定代表人授权委托书原件;

　　4、招标工程，应提交招标文件和“建设工程招标(发包)程序完成证明书”或“中标通知书”复印件(核原件);

　　5、非招标工程，应提交经注册造价工程师签字，并加盖注册执业专用章及编制单位公章的工程预算书原件，同时需提交该注册造价工程师注册证复印件;

　　6、建设单位与施工总承包企业签订的已办理备案手续的施工总承包合同复印件;

　　7、建设单位同意工程分包的证明原件(劳务分包或已在总承包合同中约定分包的专业工程可不提供);

　　8、分包工程承包人为外地企业的，应提交其资质证书，以及项目经理(建造师)资格证书复印件(核原件);

　　9、非招标工程，应提供分包工程承包人安全生产许可证、项目经理安全生产考核合格证复印件(核原件)。

　　(三)劳务分包合同

　　1、《建设工程施工分包合同备案申请表》原件

　　2、合同正式文本一式4份原件;

　　3、合同当事人法定代表人证明书原件，法定代表人授权签订合同，还应提交法定代表人授权委托书原件;

　　4、招标工程，应提交招标文件和“建设工程招标(发包)程序完成证明书”或“中标通知书”复印件(核原件);

　　5、非招标工程，应提交经注册造价工程师签字，并加盖注册执业专用章及编制单位公章的工程预算书原件，同时需提交该注册造价工程师注册证复印件;

　　6、建筑劳务企业的营业执照，资质证书复印件(核原件);

　　7、建筑劳务作业队长的任命书文件及法定代表人授权委托书原件。

　　(四)监理合同

　　1、《建设工程施工许可申请表》原件;

　　2、合同正式文本一式4份原件;

　　3、合同当事人法定代表人证明书原件，法定代表人授权签订合同的，还应提交法定代表人授权委托书原件;

　　4、招标工程，应提交招标文件和“建设工程招标(发包)程序完成证明书”或“中标通知书”复印件(核原件);

　　5、非招标工程，应提交经注册造价工程师签字，并加盖注册执业专业章及编制单位公章的监理酬金审核文件原件，同时需提交该注册造价工程师注册证复印件;

　　6、总监理工程师执业证书复印件(核原件)、总监理工程师任命书原件，监理单位为外地企业的，应提交其资质证书复印件(核原件)。

　　(五)合同变更备案

　　1、补充协议原件一式4份;

　　2、原备案合同复印件1份。

　　办理：在建设局业务收文窗口直接办理。凭备案受理回执领取办理结果。

　　三、建筑工程设计合同印花税率怎么计算?

　　建筑安装工程的印花税率是万分之三 按合同上面的金额乘以万分之三 如果印花税额不足1角的，免印花税 如果是一角以上的尾数四舍五入。

　　本文提供的合同范本仅仅是给大家提供一个建设工程设计合同格式和大概条目，在正式拟定合同的过程中，最好选择专业的律师机构来进行，双方共同敲定，并在签订合同后送到相关机构进行公证，避免在销售过程中因为合同的不规范、不严密造成的纠纷。

土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”，还有装修避坑攻略！点击此链接：【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】，就能免费领取哦~

---

鹿邑县13464414635： 设计合同签订的时候都要注意一些什么细节方面的东西? - ？
貊官心元： 合同条款规定的细节,一般不利于乙方的合同条款都在背面或者在其他合同条款中隐藏着.如果签合同一定要仔细阅读每个条款,如果有最终解释权归甲方所有字样,那么这个合同可以说是违规的,也就是不能签署的.

鹿邑县13464414635： 建筑合同风险有哪些,建筑合同风险包含什么内容 - ？
貊官心元： 按责任方可以把风险划分为:发包人风险、承包人风险以及第三人风险等.这三种风险既可能独立存在,也可能共同构成,即混合风险.例如,因发包人支付原因和承包人管理水平因素而导致工期延误等即属混合风险.按风险因素的主要方面...

鹿邑县13464414635： 建筑工程合同签订注意事项有哪些 - ？
貊官心元： 目前,施工方大部分都是在最低让利后中标的,这就造成了施工方会在结算时想尽一切办法多要一点,从发包方的角度看,几条施工方常用的结算技巧,供大家参考.1、虚报工作量.认真核对工作量可以避免;2、重复报量,重复报洽商.同一...

鹿邑县13464414635： 工程合同注意事项 - ？
貊官心元： 工程合同注意事项.一、工程合同注意事项——合同主体审查1、承包人应注意审查发包人资质.对发包方主要应了解两方面内容:①主体资格,即建设相关手续是否齐全.例:建设用地是否已经批准是否列入投资计划规划、设计是否得到批准...

鹿邑县13464414635： 工程合同注意事项有哪些 - ？
貊官心元： 一、签订合同时应当审查施工合同主体;二、注意约定合理的付款方式;三、工期和工期调整的约定技巧当事人在约定工期调整的时候,应当明确,对于施工方递交的工期调整报告,发包方应当在几日内回复,如不回复视为认可.四、签订建设...

鹿邑县13464414635： 作为房地产开发公司在与设计院签订建筑设计合同的时候要注意哪些事项呢? - ？
貊官心元： 这个设计院会提供范本给你的,到时候仔细看看就可以了.一般出现套图只收取30%~50%左右的费用,范本各个设计院都不同.不过现在市场上设计费用不高,建议找个信誉高的单位,最好是直接找信誉好的建筑设计师,宁可设计费高点,也要把工程做好!要知道一个不细致的设计浪费的钱要远远超过设计费的.

鹿邑县13464414635： 建筑合同签订注意事项 ？
貊官心元： 建筑施工施工合同签订注意事项一、签订合同时,应认真阅读合同内容,包括:1. 合同格式条款;2. 合同中应注明的事项;3. 双方的权利和义务;4. 违约责任;5. 法律和...

鹿邑县13464414635： 签订建筑工程合同时需要注意什么 - ？
貊官心元： 一般来说,需要注意以下几点:第一,仔细阅读使用的合同文本,掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定.目前签订建设工程施工合同一般由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成.第二,严格审查发包人资质等级及履约...

鹿邑县13464414635： 工程项目合同风险防范的措施 - ？
貊官心元： 1、依法签订合同 《合同法》规定:“合同当事人的法律地位平等,一方不得把自己的意志强加给另一方”,“当事人应当遵循公平的原则确定各方的权利和义务.”市场经济是法制经济,对合同的约定内容的法律作用也愈来愈被当事人所重视....

鹿邑县13464414635： 建设工程施工合同注意事项 - ？
貊官心元： 建设工程施工合同注意事项:第一、仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要,这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义,引导如何签订具体的合同条款,更重要的是当具体条款中基本条款未作特别约定时,“通用条款”中对应的条款会成...