合同工期延误的违约金

~ 工程合同工期延误的违约金具体是多少这个是没有具体的固定数额,需要按双方所协商的条款来进行处理,同时对于违约金只要不超过主合标的百分之二十,那么受害方的请求就是受到法律保护的。

一、工程合同工期延误的违约金具体是多少钱?
      具体没有一个固定数字,需要根据合同约定确定,一般按合同总金额的~合适一些,上限一般不超过主合同标的20%。
      根据《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定,合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
二、承担违约责任的方式有哪些?
      1、强制履行。《民法典》第五百八十条规定“当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以要求履行”。如果对方仍不履行的,守约方可以经仲裁或诉讼确认后,申请法院强制对方履行。
      2、赔偿损失。《民法典》第五百八十四条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。”第五百八十四条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”
      3、支付违约金。《民法典》第五百八十五条规定“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
      约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”
      4、修理、更换、重作、退货、减少价格或者报酬。《民法典》第五百八十二条规定“质量不符合约定的应当按照当事人的约定承担责任。对违约责任没有约定或者约定不明确的,依照本法第五百一十条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价格或者报酬等违约责任。”
      5、担保责任。依照《民法典》规定,为合同履行提供保证、定金、抵押、质押、或者留置等方式担保的合同当事人或者第三人,在被保证的合同当事人违约的情况下,要按照担保合同的规定,承担违约责任。
      6、当事人约定的其他违约责任方式。在不违背法律原则及有关规定的情况下,合同当事人可以约定其他违约责任。
      综合上面所说的,工程合同因工期延误 ,对于承包工程的人来说必定就需要承担违约的责任,一般所存在的违约金额会根据不同的合同情形来进行确定,对于此金额在法律上是没有一个固安的标准,所以,在处理的时候就需要多协商一下,这样才能保障到自己的权益。

一、工程合同工期延误的违约金具体是多少钱
      1、具体没有一个固定数字,需要根据合同约定确定,一般按合同总金额的~合适一些,上限一般不超过主合同标的20%。
      2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百八十条规定“当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以要求履行”。如果对方仍不履行的,守约方可以经仲裁或诉讼确认后,申请法院强制对方履行。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。”第五百八十四条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损

二、工程延误的违约金一天是多少
      合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。希望以上内容能对您有所帮助,如果您还有其它问题可以点击下方按钮咨询,或者到咨询专业律师。

---

宁都县15849638256： 装修工期延误赔偿标准 ？
翟关欧博： 具体的延误工期所应该赔偿的多少,详细应该在标准的合同中有所体现的;若是合同中有所提到的,那么就根据合同的进行赔偿.其违约赔偿一般的计算公式为:LD=0.15C/T.LD为每个工作日的违约赔偿金,C为原始合同规定的总金额,T为原始合同规定的项目完工时间.《合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任.

宁都县15849638256： 出现工期延误怎么办 ？
翟关欧博： 出现工期延误时首先要看产生工期延误的具体原因:第一种情况:如果工期延误的原因是由于双方协商变更工程量、设计、双方同意工期顺延等情况,或者是由于不可抗力导致的工期延误,这种情况双方均不需要承担违约责任.第二种情况:如果因为消费者未按期支付工程款导致工期延误的,属于消费者违约在先,这个时候反而应当向装修公司支付违约金.第三种情况:如果不是以上情形,而是由于装修公司自身原因不能按期完工,属于装修公司违约,装修公司应向消费者支付违约金.

宁都县15849638256： 工程延误违约金规定的法律依据是什么 - ？
翟关欧博： 根据《合同法》第一百一十四条,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法.约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少.当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务.

宁都县15849638256： 工期延误违约金上限 - ？
翟关欧博： 一般是20%. 如果没有约定最高违约金,通常以20%左右为标准,当然没有绝对限制,如果给对方造成损失远远超过20%的损失的话,仍然可以继续主张的.

宁都县15849638256： 装修合同超过工期怎么要求赔偿 ？
翟关欧博： 因为装修队的原因导致工期延误,需要双方按照装修合同的违约条款承担违约责任.《合同法》第一百零七条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任.

宁都县15849638256： 发包人主张承包人承担工期逾期的违约责任,承包人需要提供一系列相...？
翟关欧博： 装修公司延误工期时可要求装修公司承担违约责任,至于具体责任怎么承担,要看合同约定,一般包括承担违约金、赔偿损失、解除合同等.如果双方能协商,则按自愿协商,如果无法协商,可到法院起诉或到仲裁机构仲裁.法律依据:《民法典》第565条对方对解除合同有异议的,任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力.

宁都县15849638256： 非因甲方原因造成合同工期延误,每延期一日,乙方按照本装修总价款0.3%的标准向甲方支付违约金. - ？
翟关欧博： 举例说吧,假设你的装修总价款是10万,那么,因为乙方自己问题造成的工期延误,每拖延一天,赔偿甲方300元.

宁都县15849638256： 工程罚款不能超过工程款的多少 ？
翟关欧博： 建筑工程施工工期延误罚款的最高限额依合同的约定,如果合同约定的违约金(延期罚款属违约金的性质)过高,则可要求人法院适应减少.违约金约定是否过高,要综合考虑违约的程度,给对方造成的实际损失,以及约定的违约金占合同总价款的比例综合判定.要看合同的约定,未约定的,罚款一般不得超过造成实际损失的30%.也就是说事实上您这个工程罚款是一个违约金的性质,如果是违约金的话,那么一般来说是不能超过实际损失的30%的.这个是法律规定的一个限度,您这边可以看一下,您这个延期对工程造成的损失具体是多少.