农村建房包工包料承包合同范本

~ 发包方(甲方)：________________
承包方(乙方)：________________
第一条工程概况
1、工程名称：农村自建房屋装饰装修。
1、施工地点：玉溪市江川县。
1、房屋概况：房型________(层)，建筑面积约________平方米。
第二条装修施工内容
甲方将自建房的装修工程承包给乙方，施工内容为：水电改造工程、地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，包水管，顶面、墙面涂料，材料安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。
第三条承包方式
包工不包料，由甲方提供装修所需材料，乙方提供施工工具、招聘组织施工人员进行施工作业。装修设计方案由甲乙双方共同商定后实施，施工过程中甲方如有需要调整方案的及时通知乙方，乙方应无条件采纳。
第四条装修价款
本合同项下装修项目总价款：________元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费)，大写________(人民币整)，该价款为施工包干价。
第五条装修款项支付方式
乙方装修施工竣工后十天内，甲方对房屋装修进行竣工验收，验收合格后三十天内甲方一次性向乙方支付总价款的95%，剩余总价款的5%作为质量保证金，质保期一年，质保期届满房屋装修质量没有问题的，甲方将质保金退还乙方。
第六条装修工期：自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工，工期为________天。
第七条乙方在施工过程中如对甲方提供的材料造成损害，损害材料价值200元以内(包括本数)的，甲方可不予追究；损害材料价值超过200元的，乙方应全额赔偿甲方。
第八条乙方自行招聘施工工人进行装修施工，工人管理和劳务费由乙方自行负责；乙方应制定相应施工安全制度并严格落实，如施工工人在装修施工过程中发生安全事故，涉及到的法律责任、经济赔偿责任由乙方全部承担，且甲方若因此被法院等司法机关判决承担赔偿责任的，甲方有权根据本约定向乙方追偿或直接从工程款里扣除。
第九条本合同项下装修项目乙方不得再转包或分包给第三人，如乙方违反本约定，甲方有权立即解除合同并追究乙方违约责任。
第十条协议的变更和解除
1、乙方违反本合同第九条约定的，甲方有权解除本合同，并不予支付乙方已经施工部分的工程款。
2、乙方施工过程中出现重大质量问题且不能有效整改的，甲方有权解除本合同，解除合同通知自送达乙方时生效。
第十一条违约责任
1、乙方违反本合同第六条约定未能在工期内完成装修工程的，每逾期一天应向甲方承担30元的违约金；
2、乙方施工过程中对甲方房屋主体结构造成损害的，应承担恢复原状、赔偿损失的违约责任。
第十二条本协议一式二份，自甲乙双方签字或盖章后生效
甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。因履行本合同产生争议，由双方协商解决；协商解决未果，由甲方所在地人民法院管辖。
甲方(签章)：________乙方(签章)：________
住所：________住所：________
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：________委托代理人：________
电话：________电话：________
________年________月________日________年________月________日

---

南涧彝族自治县18683174857： 建房包工包料合同范本 - ？
麻质单硝： 您好, 包工包料建房合同甲方:乙方: 承包形式: 1、 乙方负责承包多层住宅楼图纸中所设计和标注内外垟装修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料,其它均为清包工. 2、 乙方进场甲方提供住宿,生活费乙方自理(生活水电费乙方...

南涧彝族自治县18683174857： 私人建房合同怎么写 - ？
麻质单硝： 原发布者:连接科技编号:_____________私人建房承包合同甲方:________________________________________________乙方:___________________________签订日期:_______年______月______日立合同双方:甲方(房主方...

南涧彝族自治县18683174857： 农村建房合同样本 - ？
麻质单硝： 农村建房施工合同书甲方:乙方:甲方砖房1栋 平米防震居民房,经双方协商承包给乙方,每平方米 元,共计人民币(大写: )包括地暖(塑管每米3元左右).双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双...

南涧彝族自治县18683174857： 盖房合同怎么写 - ？
麻质单硝： 房主(甲方): 承建方(乙方): 甲方委托乙方承建一栋二层砖混构民房住宅,为明确双方在承建过程中的权利、义务,经双方协商达成以下协议; 1、私人住宅主体工程. 2、承建方式;甲方将其住宅主体工程以包工包料的方式承包给乙方承...

南涧彝族自治县18683174857： 农村建房怎么写建房合同 - ？
麻质单硝： 农村建房施工合同书 甲方: 姓名(或名称): 住址: 身份证号: 电话: 乙方:姓名(或名称): 住址: 身份证号: 电话: 甲方将位于 的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成...

南涧彝族自治县18683174857： 农村的盖房协议怎样写 - ？
麻质单硝： 以下是浙江省低层农村住房建设施工合同(示范文本),供参考.发包人:居民身份证号码: 联系电话:通讯地址:承包人:(承包人为建筑施工企业的填写以下内容) 通讯地址:邮政编码: 联系电话:统一社会信用代码: 企业资质证书号:...

南涧彝族自治县18683174857： 包工包料建房合同怎么写 - ？
麻质单硝： 双方法定代表人的个人信息,写明工程材料概况:工程名称;承包范围;承包方式;承包内容;工期;工程质量:工程造价;付款方式;工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方.双方签字盖章,落款日期.

南涧彝族自治县18683174857： 建筑工程承包合同怎么写 - ？
麻质单硝： 建筑工程承包合同范本 发包方(以下简称甲方):___________ 承包方(以下简称乙方):___________ 为了明确责任,按质、按量、按时完成任务,依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体情况...

南涧彝族自治县18683174857： 农村私人建房包工包料承包合同怎么写 - ？
麻质单硝： 规范格式,内容合法,充分协商,约定方式,明确责任,细化违约责任追究

南涧彝族自治县18683174857： 急求楼房建筑包工包料或包清工合同要详细点的,小弟在此跪谢了 - ？
麻质单硝： 甲方:xxx 乙方:XXX 甲方在XX集镇建xxx所办公楼一幢,甲乙双方协商,甲方将此建筑工程承包给乙方施工,特订立如下合同: 一、承建方式:包工包料、分期付款. 二、楼房规格、建筑面积:见图纸. 三、承包价款:壹拾万零伍仟元人民...