房屋拆除承揽合同范本的格式是怎样的
一、房屋拆除承揽合同范本的格式是怎样的?
房屋拆除承揽合同
委托单位(甲方)
承揽单位(乙方)
一)工程概况
1、工程名称:__________________________________
2、工程地点:__________________________________
3、承包范围:参见合同附件之预算表。
4、工程承包方式:双方商定采取下列第____________ 种承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;
(3)承包人包工、发包人包料。
5、施工图纸:双方施工图采取下列第____________种方式提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________ 元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)
6、施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。
施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。
7、甲方自愿将 项目委托给乙方施工。工程总造价计 圆整,大写金额: 圆整(附报价清单)
二)施工时间
工程期限 日,时间自 起至 日止。如在制作期限内甲方提出变更而造成待工,工程时间顺延。
三)甲方工作
1、开工前 _______天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。
2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。
4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。
5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。
6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。
四)乙方工作
1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。
2、施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
3、未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。
5、对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。
6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
7、工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。
五)验收和标准
1、按照合同规定的质量要求,图纸作为验收标准。
2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。
3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
六)程款付款方式如下:
付款时间
付款百分比
金额
七)违约责任:
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
八)质保期
乙方承诺装修质保期六个月,质保期间出现装修质量问题,乙方负责维修。
九)其他:
1、本合同一式 份,
2、本合同自双方代表签、盖后生效,需办理鉴(公)证的,自办理鉴(公)证之日起生效,工程竣工验收符合要求过质量保修期后终止。
3、本合同签订后,若双方需要提出修改时,经协商一致后,可签订补充协议,作为本合同的补充合同。
4、双方因履行合同发生的争议,由双方协商解决,如协商不成,依法向杭州仲裁委员会申请仲裁。
委托方(甲方)
承揽单位(乙方)
代表人:
代表人:
签约日期:
签约日期:
二、房屋拆除承揽合同的违约金标准怎么确定?
《中华人民共和国民法典》
第五百八十五条 【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
如果委托施工单位进行房屋拆除,其实,房屋拆除承揽合同的详细条款还是要根据工程的具体情况约定的,类似于房屋拆除期间发生用工安全事故以后的责任承担问题,也可以提前在合同中约定。
农村建房承包合同怎么写
2、本合同自签之日起生效;3、在工程验收合格,甲方付清工程款后,该合同自动失效。甲方签字:身份证号:乙方签字:身份证号:合同签订日期:年月日农村建房承包合同书2甲方:乙方:甲方拟在本村组原庄基上修建房屋,乙方长期从事农村房屋修建,具有一定的专业水平和知名度,甲方现将修房承揽给乙方施工,双方在平等互利、协商...
上海市房屋拆除工程施工安全管理规定是怎样的?
第六条 拆除工程的施工单位,应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。 第七条 拆除工程的施工单位,应当在开工前十日到区、县房屋土地管理局办理报监手续。 第八条 拆除工程的建设单位和施工单位,在签订施工合同时,必须制定施工安全技术措施,明确双方的安全职责,并确定安全作业环境及实施...
农村自建房合同协议书
3、如房屋质量存在问题,甲方有权让乙方及时重作或者修理,如甲方通知乙方后三天未到,甲方有权让他人进行修理或者重作,所需的拆除及修理、重作等费用由乙方承担; 六、施工过程中,本合同未尽事宜或者变更承揽内容由双方及中间人友好协商解决,可签订补充合同,与本合同具有同等法律效力; 七、本合同经甲、乙双方签字后生...
单项包工包料施工合同
甲方因建设柘荣县北峰茗苑住宅楼需要,将该工程的模板交给乙方承揽安装,为明确各自的权利义务,双方本着互利互惠、平等自愿的原则;经协商一致,订立以下合同条款: 一、承包内容:本项目所有模板的制作、安装、拆除、运输、门架支撑等全过程施工。承包方自备机械、电线、安全帽。 二、承包方式:实行包工、包料、包机械、包...
农村建房协议书
甲方拟建房屋一座,位置在___县__镇__村__组,由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系,经平等协商,双方自愿签订本加工承揽合同。 一、双方权利义务 ⒈甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度,乙方应提前___天通知甲方购买所需材料。 ⒉乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验,负...
工程质量协议书
一、分承包方(以下简称乙方)在甲方承揽的工程(或部位)的质量等级必须达到。 二、甲方按照双方签订的《劳务合同》要求给乙方提供达到以上质量等级的条件。 三...七、所有本工程之图样及施工说明书等内容,乙方须依照办理,甲方如发现乙方所做工程不符“图说”规定,就拆除重做,其损失由乙方负责,如施工图样与说明书不符...
施工队劳务合同
施工队劳务合同范本 在人们愈发重视契约的社会中,合同的类型越来越多,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是我帮大家整理的施工队劳务合同范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 施工队劳务合同1 甲方: 乙方: 甲乙双方根据平等自愿原则,经协商就邵东县中住院综合楼的...
【常用】家装合同范本
6.2合同签订后,甲方工程减项超过总工程款5%以上时,须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场,甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用;若甲方要求减少的施工项目已施工,甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费;6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需...
防水补漏工程是建筑施工合同还是承揽合同
属于建筑施工合同范畴。
农村建房协议书
因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致,重新签定变更合同书后方能生效。否则甲方概...三、出资分配:拆旧房,建房所需全部费用由甲、乙、丁、戊四方出资,丙方不出资。 四、缴资方式:开始...甲方拟建房屋一座,位置在___县__镇__村__组,由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系,经平等...
汝选仙乐: 农村房屋拆除合同一般应具备以下条款:1、拆迁当事人的姓名、名称、住所地、通讯地址等基本情况.2、拆除房屋的有关情况,包括房屋的座落地点、结构、、面积、质量、间数以及附属设施等等.3、补偿方式、金额和时间.4、房屋估价.5、拆迁安置办法.安置是针对被拆迁房屋的承租人的.在被拆迁人不能与房屋承租人解除租赁关系且不能对承租人进行安置的情况下,拆迁人应当对承租人进行安置,可以支付临时安置补助费,也可以提供周转房.6、搬迁补助费、临时安置补助费、停业补偿费的支付.《城市房屋拆迁管理条例》第31条规定,搬迁补助费和临时安置补助费的标准,由省、自治区、直辖市人民政府规定.7、搬迁期限和过渡期限.8、违约责任.
伽师县13617512571: 求房屋拆迁承包协议 - ?
汝选仙乐: 建筑安装工程拆迁房屋合同 发布与:2006-5-30 订立合同双方:建设单位,____________,以下简称甲方;拆迁户(单位),_______市(县)______区(镇)_____街(路)____号房主(代表人)_______,以下简称乙方. 根据 ___...
伽师县13617512571: 如何写房屋拆除工程合同 范文参考 - ?
汝选仙乐: 以下是房屋拆除工程合同书的范本房屋拆除工程合同书发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 甲方将_________________拆迁项目中所涉及的部分建筑物委托乙方进行拆除施工和渣土清运.为明确双方的权利和义务,经共同...
伽师县13617512571: 谁有拆房协议范本?...?
汝选仙乐: 问题涉及专业性较强,非三言两语能说清楚的,建议与律师面洽.下面你可以参考一下: 甲方: 乙方: 丙方: 为做好XX市 地块净地上市准备工作,甲方经资质审查,拟定由丙方实施该地块内房屋拆除工程,并全权委托乙方对该拆除工程进行...
伽师县13617512571: 房屋拆除合同 - ?
汝选仙乐: 1、按新报价支付2、让丙赔违约金3、继续开工,适当增加费用
伽师县13617512571: 承包拆除工程合同样本?
汝选仙乐: 一是拆迁物的基本描述(包括拆迁物的位置、面积等) 二是拆迁工作的委托 三是拆迁费用的约定 四是拆迁工期的约定 五是拆迁过程中纠纷的调处 六是违约责任 七是其他需要约定的事项
伽师县13617512571: 我家拆墙,想承包给别人.想写份合同不知怎么写??
汝选仙乐: 写一条被承包方注意安全施工,避免出现安全事故.被承包方承诺出现安全事故,不需要承包方负责.
伽师县13617512571: 承包农村房屋拆除合同是承揽合同还是建筑施工合同 - ?
汝选仙乐: 核心提示:农村建房以清包工(包工不包料)的形式发包给包工头承建,在施工过程中发生伤亡事故,是比较普遍的现象,但对包工头和房主达成的协议性质是一般承揽合同还是建设工程合同,在实务中存在较大争议,法院判决也是两者都有....
伽师县13617512571: 拆迁协议怎么写啊 - ?
汝选仙乐: 你好,拆迁协议无论怎么写, 都一定要经过当地公证处依法公证,一旦有纠纷,经过公证的协议可直接作为法律上的证据,无须调查.所以,一定要经过公证,才能保证协议的履行.
伽师县13617512571: 房屋拆迁委托合同 - ?
汝选仙乐: 呵呵,你好,你这样毕竟一家人先找你堂弟协商,如果他不肯退还你应得的那部分拆迁款就诉他,依据《合同法》第四百零四条之规定受托人(堂弟)处理委托事务所得的财产应当转交给委托人.就是说你堂弟应当将你委托他领取的拆迁款转交给你,如果他不给就是他违约你可以到法院告他,一告一个赢.