费用索赔的计算方法有哪些?
费用索赔的计算方法有哪些?如下:
费用索赔的计算方法有以下几种:
实际费用法:根据索赔事件所造成的损失或成本增加,按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额。
总费用法:计算出索赔工程的总费用,减去原合同报价,即得索赔金额。
修正的总费用法:在总费用计算的原则上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。修正的内容主要有:一是计算索赔金额的时期仅限于受事件影响的时段,而不是整个工期。二是只计算在该时期内受影响项目的费用,而不是全部工作项目的费用。
以上信息仅供参考,可咨询专业的技术人员获取更全面更准确的信息。
除了以上提到的三种方法,还有一些其他的费用索赔计算方法,例如:
工料测量法:根据索赔事件所造成的损失或成本增加,按工程量、材料消耗量等详细数据进行计算。该方法适用于固定总价合同,且工程量清单中的工作量与实际完成的工作量存在差异的情况。
比例计算法:根据索赔事件对工程造成的影响程度,按比例计算索赔金额。通常适用于工程变更、加速施工等情况下,根据变更或加速施工的比例来计算索赔金额。
网络图计算法:对于有计划性和逻辑性的工程项目,可以采用网络图计算法。该方法通过分析网络图上的工作节点和路径,确定索赔事件对整个工程的影响程度,进而计算索赔金额。
需要注意的是,不同的工程项目和合同条件可能适用不同的索赔计算方法。在具体的费用索赔过程中,应根据合同约定和实际情况选择合适的计算方法,并保留相关的证据和记录,以确保索赔的合理性和合法性。
费用索赔的计算方法主要有总费用法
费用索赔的计算方法主要雀告腔有:实际费用法,总费用法,修正的总费用法。费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受经济损失的情况下,按照合同规定提出的要求补偿损失的要求。建设工程顷衫索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方 不履行或未能正确履行合同 或者...
工期索赔值的计算可以采取的方法主要有直接法
工期索赔的分析和计算如下:1、直接法:发生在关键线路上,实际干扰时间为工期索赔值。2、比例分析法:工程量由2800m3增加到3500m3,原定工期40天,索赔的工期?如果工程量增减10%为承包商承担的风险,工期索赔多少天?工期索赔值=原工期×新增工程量\/原工程量=40×(3500-2800)\/2800=10天。工期索赔...
综合费用索赔的计算方法?
索赔值﹦总成本增加量﹢管理费(总成本增加量×管理费费率)﹢利润[(总成本增加量﹢管理费)×利润率]这种方法一般不容易被业主或仲裁人认可,故用得很少。它的应用有以下几个前提条件:(1)合同实施所发生的总费用的计算是准确的,合同成本计算符合普遍认可的会计原则,成本的分摊方法、分摊基础选择...
建设工程施工索赔费用计算方法中,施工索赔中实际使用较多的方法是...
【答案】:D 建设工程索赔费用的组成内容与工程价款的组成内容类似,在计算索赔费用时可采用实际费用法、总费用法、修正的总费用法等方法。实际费用法能客观地反映承包人的费用损失,为取得经济补偿提供可靠的依据,被国际工程界广泛采用。 但由于利益的驱动,实际费用法方法在实际索赔工作中遇到了难以克服的...
索赔项目种类以及起止日期计算方法?
相应施工机械进场,达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费用索赔。(2)恶劣的气候条件导致的索赔。它分为工程损失索赔及工期索赔。业主一般对在建项目进行投保,故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失赔偿。在建项目未投保时,应根据合同条款及时进行索赔。该类索赔计算方...
工程索赔费用的计算方法
法律分析:费用索赔的计算方法主要有两种 (1)修正费用法:一是计算索赔金额的时期仅限于受事件影响的时段,而不是整个工期;二是只计算在该时段内受影响项目的费用,而不是全部工作项目的费用;三是不直接采用原合同报价,而是采用在该时段内如未受事件影响而完成该项目的合理费用。据此可比较合理地计算出...
实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法,该方法的计算原则是...
【答案】:A 本题考查重点是“索赔费用的计算方法”。实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。用实际费用法计算时,在直接费的额外费用部分的基础上,再加上应得的间接费和利润,即是承包商应得的索赔...
工程索赔的计算方法
计算出某项工程的总费用,减去单项工程的合同费用,剩余费用为索赔费用。工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化...
采用修正的总费用法计算索赔费用的计算公式为( )。
【答案】:C 索赔费用的计算方法分为分项法和总费用法两大类。其中,总费用法是当发生多次索赔事件后,重新计算出该工程的实际总费用,再从这个实际总费用中减去投标报价总费用,计算出索赔金额。实践中往往采用修正的总费用法,计算公式为:索赔金额=某项工作调整后的实际总费用一该项工作报价费用。
工期索赔的三个计算方法
工期索赔值=受干扰部分工期拖延时间×(受干扰部分工程的合同价格/原合同总价)2.已知额外增加工程量的价格:工期索赔值=原合同总工期×(额外增加的工程量的价格/原合同总价)比例计算法虽然简单方便,但有时不符合实际情况,而且比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。3....
丰宝波依: 索赔金额的计算方法很多,各个工程项目都可能因具体情况不同而采用不同的方法,主要有三种. (1)总费用法.计算出索赔工程的总费用,减去原合同报价,即得索赔金...
洪雅县15799183529: 工程索赔费用有哪些项目及如何计算? ?
丰宝波依: 费用索赔以补偿实际损失为原则,对发包人不具有任何惩罚性质.实际损失包括直接损失和间接损失两个方面.因此,所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算,都应...
洪雅县15799183529: 实际费用法计算索赔费用的方式什么? ?
丰宝波依: 实际费用法是工程索赔时最常用的一种计算方法.该方法是按照各索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值,然后将各个项目的索赔值汇总,即可得到总索赔费用值.这种方法以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,但仅限于由于索赔事件引起的、超过原计划的费用,故也称额外成本法.在这种计算方法中,需要注意的是不要遗漏费用项目.
洪雅县15799183529: 工期延误索赔的计算方法有哪些呢? ?
丰宝波依: 1) 总费用法:较简单,基本思路:按现行计价规定计算索赔值,另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同,即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金...
洪雅县15799183529: 工期索赔的计算方法是怎样的? ?
丰宝波依: 工期索赔的计算方法 1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算. 2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价. 3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息. 4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等.
洪雅县15799183529: 工程索赔总费用法是什么? ?
丰宝波依: 计算出索赔工程的总费用,减去原合同报价,即得索赔金额. 这种计算方法简单但不尽合理,因为实际完成工程的总费用中,可能包括由于施工单位的原因(如管理不善,材料浪费,效率太低等)所增加的费用,而这些费用是属于不该索赔的;另一方面,原合同价也可能因工程变更或单价合同中的工程量变化等原因而不能代表真正的工程成本.
洪雅县15799183529: 工程索赔的原则,工程索赔日期怎么计算 - ?
丰宝波依: 索赔费用的计算方法有:实际费用法、总费用法和修正的总费用法.(一)实际费用法 实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法.这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿.用实际费...
洪雅县15799183529: 交通事故赔偿费用的计算公式 ?
丰宝波依: 1、残疾赔偿金=受诉法院所在地上一年度居民人均收入*伤残系数*赔偿年限2、残疾辅助器具费=适用普通器具的合理费用3、丧葬费=事故责任人所在地上一年度职工月平...