装修协议书

~

　　在生活中，很多情况下我们需要用到协议书，签订协议书可以使双方受到法律的保护。一起来参考协议书是怎么写的吧，以下是我为大家收集的装修协议书4篇，欢迎大家分享。

装修协议书 篇1

　　甲方：EE[学府名苑]物业管理公司

　　乙方：（住户）

　　丙方：（装修公司）

　　乙方为入住[学府名苑]的住户，现委托丙方于__年月__日至年_____月__日期间对[学府名苑]___单元进行装修。为保障工程顺利进行，并确保甲、乙、丙三方的利益及日后使用功能，三方达成如下协议：

　　1、乙方、丙方在装修期间应自觉遵守甲方所制定的《学府名苑住户手册及装修守则》的有关规定，确保人员安全及小区卫生。

　　2、乙方、丙方的施工人员凭身份证复印件到甲方物业部办理《临时施工证》，并需随身携带，以备保安人员检查。

　　3、丙方要将《施工许可证》张贴于施工现场门上，随时接受甲方、乙方监督管理。

　　4、噪音施工，物料运输，垃圾清运安排在白天时间进行。

　　（周一至周五）早8：30至11：30下午1：30至5：30

　　5、施工期间，丙方负责施工现场的安全保卫。现场有专门负责人。

　　6、施工现场要做到封闭施工，对通往施工单元的通道，地面予以完善的保护。

　　7、甲方为丙方施工人员指定出门通道，丙方人员未经许可不得使用其它设施。

　　8、丙方保证施工区域及公共区域整洁。做到气味不外漏，灰尘不外扬，材料不外放。

　　9、运输易燃易爆物品进场，需提前填写《易燃易爆物品进场单》，由甲方物业部批准后方可进场。

　　10、乙方、丙需向外运出物品时，应先填写《出门放行单》，甲方物业部批准后，甲方保安人员方会放行。

　　11、甲方负责指定垃圾堆放地，丙方不得随意丢弃，避免遗洒。

　　12、丙方施工应按甲方审批的图纸进行，不得随意改变。

　　13、丙方施工中应遵守甲方的消防条例和其它有关规定。不许在施工现场及公共区域内吸烟。

　　14、施工中由于丙方所造成的人员伤亡事故及经济损失，由乙方、丙方负责。

　　15、施工中由于丙方原因对园区内其它人员及甲方所造成的任何伤害及损失由乙方、丙方负责。

　　16、凡丙方人员违反上述规定，甲方有权视违规情节予以制止，限期整改，（罚款）及停止施工等处理方法。

　　17、本协议一式三份，于三方签字之日起生效，截止于装修工程完毕。

　　甲方签字（盖章） 乙方签（盖章） 丙方签字（盖章）

　　日期： 日期： 日期：

装修协议书 篇2

　　甲方：重庆市创达装饰工程有限公司

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，就合作天江郦城样板房装饰工程的项目进行的相关事宜，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程地点: 天江郦城A栋804室、C栋802室、C栋604室 。

　　1.2 工程内容以甲方批准。

　　1.3 工程承包方式：

　　（1） 包工、包全部材料及窗帘；

　　（2） 开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。

　　1.4 工程期限 天。

　　开工日期年月日。

　　竣工日期年月日。

　　1.5 合同价款：本合同工程造价为（人民币） 元，金额大写： 。

　　第二条 合作方式

　　3.1 甲乙双方各承担开发项目25%的费用 元。（因有四家合作，所以每家按25%承担）

　　3.2 甲方负责设计、施工，与开发商的合同签定。

　　3.3 乙方可以为样板房提供主材，主材可以作为出资费用（须成本价），计入成本核算，如不够，另行补费。

　　3.4 恒森.阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到20xx年11月30日。

　　第三条 利润分配

　　4.1 利润定义：卖掉样板房后所产生的利润。

　　4.2 分配方式：甲乙双方按利润各按25%分成。（因有四家合作，所以每家按25%分成）

　　第四条 免责

　　如因第三方原因或不可抗拒因素，导致项目终止，甲乙双方不负法律责任，经济责任各承担25%。

　　第五条 违约责任

　　5.1 本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，任一方不得擅自变更或

　　解除合同，否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。

　　5.2 因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，协商合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　5.3 因合同双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。

　　第六条 工程价款支付方式

　　6.1 工程验收合格后，开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。

　　6.2 本样板房成本价：

　　(1) A栋804室以万元作为本工程的成本价；

　　(2) C栋802室以万元作为本工程的成本价；

　　(3) C栋604室以万元作为本工程的成本价；

　　6.3 在此期间，

　　(1) 若开发商将样板房售出，开发商按工程合同价支付款项；

　　(2) 若售出价格高于合同价格，开发商按实际售出价格支付款项；

　　(3) 若开发商未售出或售出价格低于9.2约定成本价，则开发商按9.2约定成本价支付款项。

　　(4) 甲乙双方在样板房未售出期间，享有向开发商优先购买权，享受开发商优惠价格，优惠价格为元，购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。

　　第七条 透明化

　　具体合作项目进行期间，所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。

　　第八条 其它

　　未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。

　　第九条 附则

　　9.1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　9.2 甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，合同履行完成后自动终止。

　　9.3 本合同双方共同遵守，未尽事宜经双方协商解决，协商不成，双方均可向所在地人民法院提出诉讼。

　　单位名称：重庆市创达装饰工程有限公司单位名称：

　　（公章）（公章） 法人代表：刘 洋法人代表：

　　年 月 日年 月 日

装修协议书 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国消防法》、《北京市消防条例》以及北京市公安局和安全防范工作的要求，为确保甲方实施安全防范制度并保证乙方在内施工中的安全，甲乙双方签订如下协议：

　　1、乙方在施工期间单元及相关区域为乙方的安全责任区域，并确定为乙方施工现场的安全负责人。该负责人的职务为；身份证号码为；紧急联系电话为，施工时乙方要确保该区域的安全。甲方管理人员监督施工现场安全。

　　2、乙方在施工前，应将施工方案及相关施工单位的资质证明交物业服务中心备案，按二次装修工程消防申报程序规定，办理消防审批手续。并将公安消防机构的批准文件及装修图纸等有关资料交物业服务中心审批后，方可进行施工。未经书面批准不得在内施工。

　　3、乙方应将消防安全工作列入施工管理的内容，经常对职工进行消防安全知识教育，并负责组织所属员工进行治安、防火知识培训，提高防范意识。遵守国家有关法规和所有安全制度，将安全责任落实到人。

　　4、乙方应按国家有关用人规定，将施工人员的身份证明材料报物业服务中心备案，并办理出入证件。

　　5、乙方人员因施工进入，必须佩戴证件，随时接受物业管理处人员的检查，按指定路线行走。不得私乘客用电梯，未经允许不得进入本工程以外区域，不得进入办公区域，不得违章作业并自觉接受甲方人员的安全查验。无证件人员，甲方有权谢绝其进入大厦。

　　6、乙方施工的物品在出入时，需经物业服务中心的批准，并执物业服务中心签字确认的《出门许可证》方可出入，无签字的不予放行。滥用“出门许可证”偷运财物的作偷窃行为处理。

　　7、乙方在施工现场应配置不少于2个灭火器，施工区域面积超过50平方米时，每超过50平米，再增加配置灭火器一个。施工现场严禁吸烟，施工人员不得携带火种。内，施工人员不得留宿。

　　8、乙方在施工现场的`临时用电线路与设备要符合国家安全规定，确保用电安全，严防发生触电事故，杜绝一切不安全隐患。

　　9、乙方在施工现场需要使用明火作业时，应遵守北京市消防局《关于加强电气焊割防火安全工作的通告》的规定，要向物业服务中心申办“动火证许可表”并制定安全措施，不准无证动火。

　　10、乙方在施工中使用易燃、易爆及化工用品，应有具体的安全防范措施，严格按照安全操作规范执行。乙方不准在施工现场存放超过当天使用量易燃、易爆物品，每天离场时需把易燃、易爆物品携离。

　　11、乙方在施工中要严防物体从高空坠落，以免伤人。

　　12、乙方要教育所属员工及分包单位遵守所有管理规定，如乙方所属员工及分包商的日常行为及操守违反相关规定，乙方须负责并赔偿对所造成的任何损失。

　　13、工程竣工时应有消防部门验收后方可交付使用。

　　14、甲方有权按照实际需要随时到现场进行检查装饰装修工作是否按规定及经审批的图纸进行。

　　15、本协议作为《装修手册》的有效组成部分，具有同等效力。

　　16、本协议一式两份，自签字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　（盖章）： （盖章）：

　　年月日 年月日

装修协议书 篇4

　　甲方：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　地址：

　　电话：

　　为了促进双方的业务发展，甲乙双方本着平等互利的原则，达成如下合作协议：

　　第一条：甲乙双方密切合作，乙方向甲方推荐已签约客户由甲方向客户提供装饰及家具的配套服务；甲方保证在和乙方推荐的客户签约后收到第一批工程款的______日内按合同额的______%向乙方支付信息费。

　　第二条：为保证甲方能及时参与客户的装饰设计工作，乙方在客户签约后应及时通知甲方，由甲方联系客户提供相关服务；乙方也可向客户推荐甲方的产品及服务；由乙方推荐时甲方应向客户提供优惠价格。

　　第三条：甲方应向客户按约定提供相应的质量保证及售后服务，如出现问题，甲方不得推卸责任，并立即解决，客户付款与否不影响甲方向乙方支付信息费。

　　第四条：如客户未能终止与乙方签约，乙方也告知甲方由甲方自行跟进，甲方在签约后仍按约定向乙方支付信息费.

　　第五条：乙方在甲方如期提供相关产品服务后应即刻予以验收，不得以任何理由拖延验收，否则视为验收合格，并按相关约定支付货款。

　　第六条：甲方可提供产品为：办公家具、酒店家具、定制衣柜、橱柜等，对所提供的产品甲方应保证质量。

　　第七条：乙方和甲方均有义务履行保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方披露或透露有关本协议内容项目下的任何信息。

　　第八条：本协议有效期为______年，从______年______月______日起至______年______月______日止。

　　第九条：甲乙双方中任何一方没有充分、及时履行义务的，应当承担违约责任。

　　第十条：本协议一式______份，双方各执_____份，均具同等法律效力。

　　第十一条：如双方在合作时产生纠纷，应本着友好协商的态度解决，协商不有解决的提交_______仲裁委决定，裁定是终局的，双方都必须接受。

　　甲方（签字）：

　　______年______月______日

　　乙方（签字）：

　　______年______月______日

---

沁水县13457176718： 家庭装修合同样本 ？
只修苓桂： 家庭装修合同样本委托方(甲方):______________承接方(乙方):_________... 2.工程验收标准,双方同意参照上海市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收...

沁水县13457176718： 装修合同范本怎么写 - ？
只修苓桂： 装修合同范本 发包方(简称甲方):_________________________ 承包方(简称乙方):_________________________ 甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达...

沁水县13457176718： 装修协议书怎么写,房屋装修合同范本 - ？
只修苓桂： 房屋装修合同 委托方(甲方): 承接方(乙方): 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守. 一、工程地点:____区____街____单元____室 二、形式结构:____层式 ____室____...

沁水县13457176718： 装修协议书怎么写? - ？
只修苓桂： 这个合同是依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况,在双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程的有关事宜达成的协议.合同内容主要包括确定甲乙双方身份、付款方式、工期时长,和一些验收标准以及免责条款等.在签订装饰合同时,还应注意以下几个事项:1.合同中必须写明装修的具体要求和完工时间.2.在合同中务必注明使用的装饰材料的具体品牌或者是型号,以防止装饰公司以次充好.3.合同中有关保修的条文是必不可少的,而且要分清责任.

沁水县13457176718： 家庭全包装修合同样本(装修合同样本范本) ？
只修苓桂： 家庭全包装修合同样本?家庭全包装修合同样本 发包方(简称甲方):__________... 《上海市兴办商场处置规则》,树立部《家园居室化妆装修处置试行方法》以及其余...

沁水县13457176718： 求一份室内家装合同书? - ？
只修苓桂： 我可以给你啊! 家庭装饰装修工程合同甲方: 乙方: 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 一、工程概况 1、工程地点: 2、居室面积: 3、承...

沁水县13457176718： 谁可以给我提供一份建议的房屋装修协议?？
只修苓桂：供你参考:住宅装修管理协议 甲方 (住宅装修管理方) 法定代表人 委托代理人 联系电话 乙方(住宅装修施工方) 资质证书号 法定代表人 委托代理人 住所 联系电话 装修住宅地址 业主姓名 联系电话 为加强对居住物业的装修管理,规范物业...

沁水县13457176718： 2022年个人装修合同范本(2022年装修工程合同范本) ？
只修苓桂： 2022年个人装修合同范本?2020年个人装修合同范本 20xx年个人装修合同范本篇一... 甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,...

沁水县13457176718： 装修协议书怎么写 - ？
只修苓桂： 建房协议书怎么写?什么是建房协议书?我们在进行建筑某个建筑物的时候,是需要提供一份申请书的,这份申请书我们叫做建房协议书.建房协议书一般是有甲乙两方一同签订的,是属于合同书的范围.一般来说,签订了建房协议书才可以进...

沁水县13457176718： 室内装修合同怎么写?需要注意哪些方面? - ？
只修苓桂： 室内装修合同需要些装修合同的介绍 装修合同是装修工程中最主要的法律文件.当所有的设计和工程预算都谈妥后,签订装修合同是装修开工前必须履行的一道手续.目前,装修管理较为成熟的城市的建委或者建设局都制定有标准合同.这里就...