求一份建筑挂靠合同？

~

协议书甲方：河北某某建筑工程有限公司

乙方：牛某某（某有限公司某项目负责人）

为了确保工程质量和进度，做到安全生产、文明施工，根据建设部关于项目施工管理的要求，甲方组建项目领导班子，乙方组织项目施工并接受、服从甲方对施工全过程的管理和领导，经双方协商一致，签订本协议。第一条施工内容

某有限公司某项目图纸范围内的土建、水、电、暖及施工中发生的变更、签证等，履行甲方与业主年月

日签订的《建设工程施工协议》的全部条款。第二条财务管理1、乙方根据业主每次拨付的工程进度款向甲方交纳7%的管理费（含税）。2、乙方根据业主拨付的工程进度款向甲方提供80%的材料发票及20%工人签字的工资领取详单，一次一清。3、业主拨付的工程进度款，甲方不能以任何理由挪用和截留，扣除乙方应缴纳的管理费、税金后一次性支付给乙方。工程进度款拨付到总造价的80%时管理费扣清。乙方向甲方提供该工程所属材料购销合同并按国家有关规定张贴印花税票。4、甲方所委派的管理人员工资及工程所需各种费用由乙方承担。5、若业主拖欠工程款，乙方不得向甲方催要，甲方可协助乙方向业主追要，所发生费用由乙方承担。6、乙方对本工程履约期间所发生的一切债权债务等负全部责任。7、甲方有权监督乙方支付工人工资，因拖欠工人工资，造成工人闹事、上访，给甲方造成的损失，由乙方承担全部责任。第三条安全、文明施工管理1、安全目标：杜绝死亡和重伤事故、轻伤频率不大于2‰；杜绝重大机械和火灾事故。2、乙方应按甲方要求建立安全保证体系，成立安全领导小组，由现场负责人担任组长，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，建立安全管理体系。制定安全施工责任制度、明确安全岗位职责。加强安全教育，提高全员的安全意识。认真执行安全技术规范、严守安全规则、落实安全措施、确保安全施工。

3、乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施，在本工程中如发生安全事故，应立即向甲方报高，重大伤亡事故要按规定上报有关部门。双方约定：由于乙方的管理责任，一旦发生安全事故，事故的全部责任即经济损失（包括各项罚款）由乙方承担。第四条质量管理1、质量检查：乙方按照标准、规范和设计要求，加强内部检查工作，坚持执行自检、互检、交接检制度，随时接受甲方和委派人员以及各级质检部门的检查监督，未检查、检验提供便利条件，如出现返工、修改，由乙方承担返工、修改的费用，并达到合格要求。2、隐蔽工程验收：乙方应在自检合格后，验收48小时前通知甲方共同验收，经验收合格并在验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收，返修费用乙方承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方或有关单位的验收要求进行剥露和开口，并负责恢复和承担因此发生的费用及损失。3、中间验收：设备基础、结构施工或组装修等完成后，设备安装或下道工序进行前办理验收，经验收合格后方可进行下道工序或交付其他施工队伍接管。如验收不符合要求，乙方应按验收提出的要求返修后，通知重新验收。4、交工验收：衣服那个承担任务全部完成，经初验达到约定的质量标准后，再报请业主（或业主委托的其他单位）验收。交工验收书签字后，办理工程移交。如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知验收，直到符合质量要求为止。乙方承担因此发生的全部经济责任和工期延误责任。5、乙方应严格按甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工协议》等文件要求的工期进行施工，确保按期完工。如出现工期延误，导致的任何处罚及损失由乙方全部承担。第五条质量保修：（详见《建设工程施工协议》）第六条施工管理1、严格按照甲方和业主签订的《建设工程施工合同》、《建设工程施工协议》进行施工。2、自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查和监督。与现场其他单位搞好协调配合3、负责完成施工的有关技术措施的编制，保甲方批准后严格实施。

4、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如有损坏乙方自行承担由此引起的一切经济损失（包括各种处罚）。暂停施工期间对所涉施工部位进行妥善保护。5、做好已完工程成品保护，成品保护费用由乙方承担。6、交工前保护好工程成品或半成品，把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。积极配合保修，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。7、认真做好工程的施工日志和隐蔽工程等原始记录，完整、清楚、详细、准确的积累施工资料，及时将有关经济资料完整的提供给甲方，并配合整理归档。第七条未尽事宜：双方协商解决。第八条合同份数本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方盖章、签字生效。甲方：河北某某建筑工程有限公司（盖章）乙方：（签字）年月日备注：业主为某有限公司

---

灵山县15825178233： 工程挂靠协议书如何书写? - ？
五德水溶： 给你个工程挂靠参考,人家的哦,我帮你贴来,自己看吧 XX工程挂靠协议书 1、参照中国科协和中国机械工程学会的有关要求精神, 为了便于分会工作的开展,为了有利于分会和北京机械工程学会( 以下简称本会)为分会挂靠单位服务, 本会...

灵山县15825178233： 建筑类证书挂靠合同怎么签? ？
五德水溶： 目前挂靠市场上很多中介要求和人才签定合同,付款也是企业付给中介,中介再付给挂靠本人,有的网友给出的建议是证书挂靠最好不要和中介签合同,也不要交证给中介,中介不但会吃你证书中间的差价,如一但出现挂靠纠纷,企业会踢给中介,中介会踢给企业.你会比较被动. 约满退证时为避免协议期满后持证人证书能顺利取回,一般在协议签订之后,用证单位应在合同到期前提前7天为持证人开好协议期满后的退工单(即解聘证明)和职业道德证明(或办理当天就开好).

灵山县15825178233： 公司资质挂靠合同范本 - ？
五德水溶： 资格证挂靠协议 甲方:______________ 乙方:______________ 经甲乙双方友好协商,现就报检员资格证挂靠事宜协议如下: 一、乙方同意将其报检员资格证挂靠到甲方供甲方办理代理报检单位申请注册、开展正常业务和每年国家质检总局...

灵山县15825178233： 工程挂靠的协议要注意哪些事项 ？
五德水溶： 工程挂靠协议需要注意下列问题:1、签订工程挂靠协议时需要注意工程挂靠人和被挂靠人之间的挂靠合同是法律关系.2、签订工程挂靠协议时注意发包人与承包人也就是被挂靠人的建筑工程承包合同法律关系.3、签订工程挂靠协议时需要注意发包人与实际施工人也就是工程挂靠人的法律关系.4、签订工程挂靠协议时需要注意供应商与被挂靠人、工程挂靠人的买卖合同法律关系.5、签订工程挂靠协议时需要注意工程挂靠的雇佣关系问题.

灵山县15825178233： 建筑资质挂靠协议甲方的基本权利和义务是什么? ？
五德水溶： 权利:(1)甲方每年向乙方收取人民币*万元整,作为管理服务费. (2)乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之*. (3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还. 义务:(1)甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可. (2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务.

灵山县15825178233： 我从他人手中购买了一台塔吊,挂靠在他公司,我和他应该签订一份什么合同,确保我的利益? - ？
五德水溶： 您好,可以签订买卖合同的!

灵山县15825178233： 我是一家刚成立的公司,现在要挂靠在另一家装饰公司,主要是银行网点装修.现在要拟一份合作协议!急求范本,在线等,谢谢？
五德水溶： 不管挂靠谁.尔要用他单位无形资产(法人证明书,法人委托书,公司合同书.茼称3书.)是要交纳管理费.一班总资金的百分之五.挂靠合同一班大点公司都有.尔找他是朋友他会给尔原与他人订立的挂靠协议书给你看,尔主要注意两点.1.交多少管理...

灵山县15825178233： 工程挂靠协议注意事项有哪些 - ？
五德水溶： 工程挂靠协议注意事项: 1、挂靠人和被挂靠人之间的挂靠合同法律关系. 2、发包人与承包人(被挂靠人)的建筑工程承包合同法律关系. 3、发包人与实际施工人(挂靠人)的法律关系. 4、供应商与被挂靠人、挂靠人的买卖合同法律关系. 5、挂靠还涉及到一个重要问题,就是雇工关系问题.

灵山县15825178233： 挂靠合同合法吗 - ？
五德水溶： 挂靠,一般是指企业挂靠经营,就建筑业而言,是指一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程的行为.在建筑行业,挂靠行为的法律风险较大.依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条,没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工公司名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效.并且《建筑法》已对挂靠行为作出了禁止性规定,明确禁止挂靠行为.在实践中,各地法院在审理涉及挂靠纠纷时,对于挂靠人与被挂靠企业签订的《合作协议》、《分包协议》或《内部承包协议》一般都认定为无效.因此,挂靠合同在常见的建筑行业风险很大,当事人还需慎重.

灵山县15825178233： 浅析建筑工程签订挂靠合同如何规避法律风险 - ？
五德水溶： 1、建筑工程企业可以与挂靠人签订一份协议合同,建立一个社会保险档案,或调动人事档案.变外部挂靠为内部承包协议.2、现签一个承诺书,就材料欠款、安全事故赔偿、工人工资给付等进行承诺一切由其承担,一旦有上述现象发生,建筑工程公司有权追偿.3、在向发包人提交的授权委托书载明挂靠人的委托权限及期限.在与发包人签订的施工承包合同中要有“工程款打入公司指定某某帐号,否则工程款支付无效”的约定,以此来有效控制工程款清收.4、可以派工程管理、安全、质量管理人员、财务人员参与者施工现场管理,确保工程顺利竣工交付.5、需在建筑工程挂靠协议合同里注明一旦私刻公司印章或公司项目部印章等行为,视为违约.