装修工程合同范本
合同范本一
甲方:______________
乙方:______________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1 工程地点:。
2 工程内容:总建筑面积 平方米。
3 承包范围;装饰装修人工费用;
4 开工日期:2023年 月 日;竣工日期:2023年 月 日;总工期(包括法定节假日):29个工作日。
第二条;合同价款
1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:。
3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:。
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:。
5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:。
第三条;甲方责任
1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。
2 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。
3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。
5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,
第四条;乙方责任
1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。
3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。
2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。
3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。
2 在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
合同范本二
甲 方:
甲方委托乙方 套房装饰装修 工程,经双方友好协商,现签订以下合同条款:
一、 工程项目及内容:
铺贴地板、油墙、做柜、线路新装 等工程,详细内容见乙方提供的,经甲方认可的施工说明及工程预算书。
二、 承包方式:包工包料。
三、 工程造价(¥元)
为人民币
四、 工程款项结算方法:
乙方进场5天内,甲方应先预付给乙方50%工程款即(人民币元),工程完工验收后,一个月之内付清余款(即人民币元整)。
五、 乙方必须按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工,如属乙方因材料质量或不按图纸施工,而造成施工项目不合格的,乙方要自行返工,返工所使用的一切材料费、人工费由乙方自行解决。如在施工期间,甲方提出更改正在进行或已完工的工程项目,更改所使用的一切材料费、人工费均由甲方承担。
六、 甲方如在施工期间提出增加施工项目或更改使用材料的,必须经甲方负责人或技术员签字认可。
七、 交付使用日期:总施工期为 天,即由 年 月 日至 年 月 日。如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方。如甲方因某种原因令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延。
八、 其它约定事项:
九、 本合同连同乙方提供给甲方认可的施工说明和工程预算书,具同等法律效力。
十、 本合同一式 贰 份,甲方 壹 份,乙方 壹 份,各执为据。
十一、 本合同自双方签字后即发生法律效力。
甲 方: 乙 方:
维修改造施工合同协议范本
维修改造施工合同协议范本 4 甲方: 乙方: 因甲方公司楼顶在使用期间出现渗水问题,乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水进行维修,经双方协商,协议如下: 1、维修时间:20_年_月_日起到20_年_月_日止。 2、维修地点:孔雀湖康体中心 3、维修方案须甲方确认,并且乙方应在维修之前征得甲方同意。 4、维修以及维修质量的监督:对...
维修工程合同范本
合同范本1 甲方: (以下简称甲方 乙方: (以下简称乙方) 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》及相关法律、行政法规,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就山东女子学院教职工宿舍7号楼1单元201室、401室三个卫生间和201室外墙维修事项协商一致,订立本合同。 一、工程项目: 二、...
工程合同范本通用版【5篇】
依照工程合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。下面我给大家带来工程 合同范本 通用版,更多工程合同范本请点击“ 施工合同 ”查看。 工程合同范本通用版1 发包人(全称):___ 承包人(全称):___ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他...
维修工程施工合同范本谁能给份,太感谢了!
建筑维修施工合同合同编号:甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,由乙方承揽甲方房屋维修工作,双方本着平等互利、真诚合作原则,结合本工程具体情况,依据《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,签订本合同,具体条款如下:第1条工程概况1.1工程名称:房屋维修工程1.2...
维修合同范本
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同的用途越来越广泛,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是我为大家整理的关于维修合同范本(精选5篇),希望能够帮助到大家。 维修合同范本1 甲方:乙方: 依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对装饰工程的有关...
维修合同协议(范本)
编号:___维修合同甲方:___
建筑维修工程合同范本
2、工程内容:外墙白水泥一遍、腻子粉两遍、打磨(基层)3、工程地点:二、工程承包方式及范围 1、承包方式:以平方单价协议,协议签订后,无论材料等涨跌,均不得调整。2、平方单价:①、基层以27元\/㎡ ②、乳胶漆15元\/㎡ 3、承包范围:幼儿园办公楼范围内发包方指定的房间及部位。三、合同工期;自...
维修工程合同范本通用版
1、工程施工现场的安全由乙方自行完全负责,若发生安全事故由乙方完全负责,承担一切责任,甲方概不负责,没有任何法律责任。2、乙方不按甲方要求进行施工,延期完工或者质量不合格,乙方须对甲方的损失承担赔偿责任。五、需要说明:1、本合同一式二份,双方各执一份。2、本合同自20xx年_ _月 _日签定之日...
项目工程施工合同模板5篇
合同,指两人或几人之间、两方或多方当事人之间在办理某事时,为了确定各自的权利和义务而订立的各自遵守的条文。下面是我为大家整理的项目工程施工合同模板,更多 合同范本 点击“ 施工合同范本 ”查看! 项目工程施工合同1 甲方:___ 乙方:___ 甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则,共同开展___行业市场...
工程维修合同范本
一、 工程范围:二、维修工程服务方式: 包工包料,由乙方报价,甲方审核并同意的价款为准。三、工程价格:(大写) ,(小写)四、合同期限: 本次维修期限自 年 月 日起,工期约 天。因天气或其它因素影响施工,经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。五、付款方式:施工完毕后,经甲方验收合格,甲方...
倪物千新: 建筑工程装饰装修合同?建筑工程装饰装修合同 项目名称:______________________________项目编号:______________________________发 包 方:__________...
乐平市17656741400: 个人住房装修合同范文(个人住房装修贷款) ?
倪物千新: 个人住房装修合同范文?个人住房装修合同范文 发包方(甲方):承包方(乙方):第一条 工程概况1.1工程地点: 东方明珠城6座1704号1.2工程装饰装修面积: 97....
乐平市17656741400: 最新装修合同范本(装修合同范本最新版) ?
倪物千新: 最新装修合同范本?最新装修合同范本 最新装修合同范本一:房屋装修合同是装修单位(发包方)与装修公司(承包方)签订的就发包方的房屋的装修事项而达成的协议....
乐平市17656741400: 家庭装修的合同范本(家庭装修施工合同范本) ?
倪物千新: 家庭装修的合同范本?家庭装修的合同范本 购置房产需要装修,新店、新公司都需要进行装修.那么请工程队进行房屋装修要签订房屋装修合同,那么房屋装修合同里面应...
乐平市17656741400: 2022年个人装修合同范本(2022年装修工程合同范本) ?
倪物千新: 2022年个人装修合同范本?2020年个人装修合同范本 20xx年个人装修合同范本篇一发包方(简称甲方):_________________________承包方(简称乙方):_______...
乐平市17656741400: 装修合同范本怎么写 - ?
倪物千新: 装修合同范本 发包方(简称甲方):_________________________ 承包方(简称乙方):_________________________ 甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达...
乐平市17656741400: 最新装修施工合同怎么写 - ?
倪物千新: (发包方)甲方:______ (承包方)乙方:______ 按照、的规定,结合本工程具体情况,双方协商达成如下协议. 一、工程概况 1、工程名称:_____________室内装饰工程 2、工程地点:________________________ 3、承包范围:____...
乐平市17656741400: 家庭居室装饰装修施工合同(家庭居室装饰装修施工合同示范文本) ?
倪物千新: 家庭居室装饰装修施工合同?家庭居室装饰装修施工合同 发包方(简称甲方):_________承包方(简称乙方):_________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安...
乐平市17656741400: 装修合同样本是怎样的 - ?
倪物千新: 装修合同样本: 发包方(简称甲方),承包方(简称乙方). 甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守. 工程具体概况内容. 装饰施工地点和时间. 住房结构,房型房厅套和施工面积平方米. 装饰施工内容,详见附件一《装饰施工内容表》.
乐平市17656741400: 精简版家庭装修的合同范本(家庭装修合同范本最新版) ?
倪物千新: 精简版家庭装修的合同范本?精简版家庭装修的合同范本 家庭装修是一种以居住在该空间的人为对象所从事的设计,需要工程技术上的知识,也需要艺术上的理论和技能,...