竣工日期怎么确定以哪个文件为准

作者&投稿:养艳 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 一、工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。
二、工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
【法律依据】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。


合同工期怎么计算?
开工日期的确定方式有以下几种:1、合同中约定具体的日期作为开工日期。2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期。3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期。4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。竣工日期的确定有以下原则:1、以双方确认的日期为竣工日期。2、建设工程经...

工程合同的工期怎么计算,开工日期和竣工日期怎么确定
一般而言,开工日期的确定方式有以下几种: 1、合同中约定具体的日期作为开工日期; 2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期; 3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期; 4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。 实践中,当事人就开工时间经常发生争议,其...

建设工程的开工日期有争议怎样确定
建设工程的开工日期若出现争议,可通过以下方式确定:首先,依据开工通知上的日期来确认;若发出通知后尚不具备开工条件,应以条件满足时作为开工日期;因承包人原因导致开工延期,仍按通知日期为准;经发包人同意提前进场施工,则以实际进场时间作为开工日期。此规则基于法律依据《关于审理建设工程施工合同纠纷...

工程基准日期如何确定
一、法院和仲裁机构如何确定建设工程实际竣工日期按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期:1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的...

建设工程开工日期如何确定
首先,若存在确凿无疑的证据能够证实实际开工日期的具体时间,则应以此作为正式开业的基准时间点;其次,针对无法直接确认实际开工日期却拥有详细的开工报告的情况,应当遵循这份报告中所载明的开始施工之日作为开工日期的确认标准;最后,假设在缺乏实际开工日期的相关证据同时也没有开工报告可供参照的情形下,...

劳动用工备案的这个用工日期怎么填,是填合同签署日期还是啥
从法律法规方面说,劳动用工备案的用工日期应当以劳动者实际上班开始工作为准,不能以合同签定日为准。

开工日期怎么确定
一般而言,开工日期的确定方式有以下几种:合同中约定具体的日期作为开工日期;以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期;以监理人的开工通知写明日期作为开工日期;以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。实践中,当事人就开工时间经常发生争议,其原因是约定的开工日期与实际开工日期不...

装修房子开工日期怎么选择装修房子开工日子选择注意事项有哪些_百度知 ...
在选择装修房子的开工日期时,人们通常会考虑风水和吉日,以确保工程顺利进行。如何挑选一个合适的日期呢? 有哪些需要注意的事项呢?1. 选择黄道吉日:传统上,人们会参照黄道吉日来选择装修的开工日期。黄道吉日被认为是诸事顺利、避开凶险的日子。通常,这些吉日是根据农历和星象来确定的,包括六神值日的...

工程合同的工期怎么计算,开工日期和竣工日期怎么确定
1. 合同中明确约定的日期;2. 发包人发出的开工通知中指明的日期;3. 监理人发出的开工通知中注明的日期;4. 承包人提交的开工报告或申请被批准的日期。在实践中,开工日期可能与实际开工日期存在差异,这可能导致争议。此时,应按照以下原则确定开工日期:1. 若承包人能提供实际开工日期的证据,应以该...

装修房子开工日期怎么选择装修房子开工注意事项有哪些
1. 选择黄道吉日 - 确定夫妻双方及房屋朝向的出生日期。- 根据这些信息挑选适合的吉日吉时。2. 确定开工时间 - 上午9:18、8:58、9:58被认为是不错的选择。- 若极度信风水,可请专业命理师计算个人八字吉时。- 不信者或可任意选择时间,只要避免节假日或特殊休息日。3. 装修开工注意事项 - 选择...

梅列区18992964081: 怎么确定建筑什么时候竣工? -
驷刚麦咪: ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍以单位工程或某专业工程内容为对象,独立签订建设工程施工合同的,达到竣工条件后,承包人可单独进行交工,发包人根据竣工验收的依据和标准,按施工合同约定的工程内容组织竣工验收,比较灵活地适应了工程...

梅列区18992964081: 竣工日期和竣工验收日期有啥区别
驷刚麦咪: 竣工日期就是合同约定的建设项目完工之日.竣工验收日期,是指项目竣工后,由合同方或邀请第三方对项目进行验收的日期.竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,...

梅列区18992964081: 建筑工程竣工日期如何计算 -
驷刚麦咪: 我在工程竣工验收备案科工作.这个问题我来回答,竣工日期是以竣工验收合格证书上五方签字认可的日期为准.这个日期是由建设工程质量监督站最终定的验收日期,如果在那一天通过验收的话,就视为工程验收合格,验收不合格的工程,需要进行整改,不能视为竣工.递交的竣工验收的报告是在监督站程序监督下最终验收合格之后由甲方提供的一个总结性评价报告,它的出具时间一般是迟于最终验收日期的,不过也有验收合格后,当日报告就出来的.希望能够帮助你!

梅列区18992964081: 最高人民法院对竣工验收的司法解释? -
驷刚麦咪: 按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期:1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期.既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的.2、承包人已经提交...

梅列区18992964081: 工程竣工资料日期怎么填写 -
驷刚麦咪: 工程竣工资料日期应按以下几种规定填写: 1、按实际竣工验收日期,填写.但是要考虑是否按期完工. 2、按合同规定的教工验收日期填写.

梅列区18992964081: 总包与分包对于竣工日期发生争执,该根据什么界定 -
驷刚麦咪: 总包与分包对于竣工日期发生争执,该根据什么界定: 1. 按照招标文件拟定的竣工日期为准; 2. 没有招投标文件的,依据建设单位与施工单位签订的施工合同竣工日期为准; 3. 看分包单位与谁签订的合同,合同中的竣工日期又是怎样约定的; 4. 看建设单位在招标书中有没有同意或不同意分包的表述; 5. 总之,这样的争执界定一定按照上述条款顺序.

梅列区18992964081: 如何确定实际竣工时间 -
驷刚麦咪: 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期.【具体释义】 本条是关于承包人实际竣工时间确定的规定. 前提条件 当事人对实际竣工时间有争议的,适用本条之规定.【律师提醒】 一、建筑商在签订合同时尽量使用《建设工程施工合同示范文本》.

梅列区18992964081: 工程合同的工期怎么计算,开工日期和竣工日期怎么确定 -
驷刚麦咪: 您好,工程合同的工期计算涉及开工日期和竣工日期,开工日期即是工期计算的起始点,竣工日期即是工期计算的终点.建设工期的计算,就是工期计算的终点减去计算的起始点. 一、开工日期 开工是指承包人进场开始施工.开工日期,是建...

梅列区18992964081: 法律上建设工程的开竣工时间如何界定
驷刚麦咪: 开工时间: 在完成本工程项目的报建,和建设主管部门下发施工许可证以后,按合同约定时间开工.如不能按期开工,则应以实际开工时间为准. 竣工时间: (一)建设工程经竣工验收合格的,以经竣工验收合格之日为竣工日期. (二)承包人已经提交竣工验收报告,发包方拖延验收的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期. (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期.

梅列区18992964081: 竣工日期是怎样规定的?
驷刚麦咪: 竣工日期包括计划竣工日期和实际竣工日期.计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期;实际竣工日期按照〔竣工日期〕的约定确定.

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网