承包人对建设工程质量缺陷存在过错，应如何认定？

~

对于建设工程而言，质量是发包方及承包人均关心的重中之重，因质量问题关系着建设工程价款的具体支付金额及支付方式。那么，承包人对建设工程质量缺陷存在过错，应如何认定？

网友咨询：

承包人对建设工程质量缺陷存在过错，应如何认定？

广东德赛律师事务所李若律师解答：
承包人具有下列情形之一的，应当认定其对建设工程质量缺陷存在过错：

（1）承包人明知发包人提供的设计图纸、指令存在问题或者在施工过程中发现问题，而没有及时提出意见和建议并继续施工的；

（2）承包人对发包人提供或指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备等没有进行必要的检验或经检验不合格仍然使用的；

（3）对发包人提出的违反法律法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的要求，承包人不予拒绝而进行施工的。

前述情形下，因工程质量存在缺陷造成第三人损失的，由发包人与承包人承担连带责任。

李若律师解析：

与建设工程相关的法律法规司法解释有一个共同的立法价值，就是保障工程质量。通过分配给承包人一定的过错责任，引导承包人指出甚至制止发包人的过错行为。因此，从保障工程质量的角度，也应当分配给有过错的承包人一定的法律责任。

所以，在 建设工程施工过程中，作为承包人，应当注意的问题有：

1.合同履行过程中，如承包人发现发包人提供的设计存在缺陷，应及时采取书面形式函告发包人提出合理化建议，若发包人不予变更，承包人需妥善保存已函告发包人的有关证据。若因工程质量问题产生纠纷，以上证据可能成为让发包人承担责任的有利证据。

2.承包人应积极履行合同中约定的义务。比如说，工程未能评定为省优工程的实质性原因系发包人坚持非环保节能设计，但因承包人未能提出证据证明其已就案涉工程向有关部门申报且评定为优质结构工程，导致法院认定双方均存在过错，比如，承包人积极履行申报义务同时保存相关证据，即使案涉工程最终因发包人设计原因未能评定省优工程，但承包人不存在任何过错，无需承担任何责任。

系广东德赛律师事务所律师，毕业于中国政法大学，曾就职拱北海关，主要执业领域为建筑房地产、公司法、合同纠纷、投融资、家事财富传承与管理等民商事领域及经济犯罪刑事辩护。

---

阳城县19839549858： 如何认定承包人对建设工程质量缺陷存在过错 - ？
旁钧洁丹： 认定承包人对建设工程质量缺陷存在过错,应当从承包人在建设工程中的行为入手,根据工程资料确认承包人在施工中的违反、违规行为.比如用料方面,使用的材料、构件、设备无合格证明或者没有按照规范规定进行检测,或者使用检测不合格的情形下强行使用;工艺方面,无方案施工,或者不按照技术规程、施工方案进行施工;资料方面,伪造工程建设资料等等.

阳城县19839549858： 工程质量不合格的构成反诉还是抗辩 ？
旁钧洁丹： 工程质量不合格构成反诉还是抗辩需要根据情况判断,有三种情况:1、主张减少工程款的一方是抗辩,无须再提起反诉,适用抗辩;2、与前一种意见完全相反,认为减少工程款数额不是抗辩事由,系一个新的诉讼请求必须提起反诉,人民法院才能一并审理;3、对双方合同有明确约定的,如合同约定,工程质量有瑕疵,减少给付工程款的数额或者约定工程质量有瑕疵,其修复费用应从给付工程款中予以扣除等,就可以认定被告提出的请求为答辩事由,而不认定为一个新的请求,支持的是抗辩.《最高人民法院司法解释》第十一条,因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建,发包人请求减少支付工程价款的,应予支持.

阳城县19839549858： 工程质量不合格的违约责任如何承担? ？
旁钧洁丹： 工程质量责任首先参照合同的约定审查是否存在工程质量问题,其次 要参考双方过错程度,其中因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承 包人拒绝修理、返工或者改建的,发包人可以请求减少支付工程价款;发包人具 有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任:(1 )提供的设计 有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标 准;(3)直接指定分包人分包专业工程.

阳城县19839549858： 建筑工程质量纠纷该怎么处理 - ？
旁钧洁丹： 建设工程施工合同,是承包人按照国家规定或者合同约定的质量标准,完成并提交建设成果,发包人支付价款的合同.工程质量合格在先,工程价款结算置后,验收合格之前的工程价款,属于未到期的债权.工程质量不合格,经整改仍不合格的...

阳城县19839549858： 工程质量不符合标准一般怎么办 ？
旁钧洁丹： 1、如果建设工程发生质量缺陷的,承包人要按照国家强制性标准承担修理或者返工、改建等违约责任;2、如果约定的建设工程质量标准高于国家规定的强制性安全标准的,该约定有效.3、法律依据:《建设工程质量管理条例》第三十二条施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程,应当负责返修.

阳城县19839549858： 质量缺陷产生的损害赔偿责任是什么? ？
旁钧洁丹： 对于损害赔偿责任,主要见于《建筑法》80条.该条规定:“在建筑物的合理使用寿命内,因建筑工程质量不合格受到损害的,有权向责任者要求赔偿”.据此可知:1、...

阳城县19839549858： 实际施工人如何索赔 ？
旁钧洁丹： 实际施工人的索赔可以先与承包单位、建设单位等协商索赔方案,协商不成的可以就对方的过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系向法院起诉并举证证明.根据《中华人民共和国民法典》第八百零一条规定,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建.经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任.法律依据《中华人民共和国民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建.经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任.

阳城县19839549858： 工程质量法律法规有哪些 - ？
旁钧洁丹： 一、国家建筑工程质量法律法规有哪些1、《建筑法》第六十一条规定 “交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件.建筑工程竣工经验收...

阳城县19839549858： 发生建筑工程质量纠纷时有什么解决办?发生建筑工程质量纠纷时有什么 ？
旁钧洁丹： 一、工程质量不合格或者不合约定的处理 《施工合同司法解释》确立了工程质量高于合同效力原则,施工合同无效但建设工程验收合格或者原验收不合格但修复后验收合格...