建筑工程由于甲方原因导致停工的赔偿问题

作者&投稿:祢肺 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 1.
停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工,
2.
因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔):费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期
人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。
3.
停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润,以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不得超过28天,否则无效。
这个是工程造价里索赔的知识:
1、首先,甲方是否有明确的文件,是否写明从什么时候起停工。
2、如果停工时间较长的话,你的施工技术人员是得不到工资赔偿的,他们应该退场。
3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。
4、可以自行的设备如汽车等,得不到停滞补偿,因为你可以移到别的工地。
5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。


由于甲方原因导致工期延误怎么索赔
法律主观:如果违约赔偿代表了一种基于在预计的损失(这种损失是各方在执行协议时索一直同意的)进入合同所拥有的只是估计的预测数,则当根据合同提供了这种违约赔偿赔偿之后,这种违约赔偿在法律上就具有一种强制力。 工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中, 合同当事人 一方也就是承包商没有能力...

由于甲方原因导致工期延误怎么索赔
一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。二、工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:(1)发...

因甲方原因导致的工程量增加原因有哪些
工程范围调整、设计方案变更、施工环境变化。1、工程范围调整:工程开展过程中,需不断调整计划、预算、招投标等内容,导致工程量的增加。2、设计方案变更:设计方案的不断更改,在一定程度上导致工程量的增加。3、施工环境变化:建筑工地是一个充满不确定性与变化的环境,施工现场的环境改变导致工程量增加...

建筑工程由于甲方原因导致停工的赔偿问题
1、停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。2、 因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期 人工...

如果甲方原因造成工期延误,可以索赔哪些内容
这种情况不能调整价差,但可以进行费用索赔。由于甲方的原因造成你方的经济损失,可以进行索赔。建筑工程由于甲方原因导致停工的赔偿问题 这笔费用很难计算,也很难索赔成功,停工是指停工后最开工还是停后不建了,如果是后者这笔费用很难计算,也很难索赔成功,人工就算窝工费,机械按实际闲置台班套定额...

因甲方原因致使建筑工程停工10个月,而建材及人工工资涨价,应怎么处理...
1、一般按实际施工期间的建材及人工工资的造价信息进行调差,停工的10个月不计在内。2、停工10个月期间发生的相关费用向甲方进行索赔,如机械进出场费、窝工费、看护现场的费用、复工需应发生的费用等,工期相应顺延等。

建筑工程索赔有技巧吗?具体办法又是怎样的呢?
建筑工程索赔直白的说就是由于甲方的原因造成施工单位发生经济损失。所以索赔的的核心就是除了双方合同约定的内容外,一切额外发生的费用都可以索赔。暂列几个技巧:一、开头我提到合同,合同是基础,首先掌握合同内容是索赔的根据。二、在施工中甲方提高了建筑的质量要求,会增加施工成本。三、甲方要求按合同...

建筑工程甲乙双方签订合同,因甲方原因乙方迟迟不能进场乙方交付的保证...
估计你们应该是乙方吧!这个保证金是履约保证金吧!我估计是的!首先要看合同中这与这方面怎么规定!如果合同中明确规定甲方原因致使乙方无法进场,乙方不能索赔,乙方便不能索赔。如果未规定,可要求甲方支付中国人民银行同期贷款利息!1、尽量与甲方协商,因你们承接他的工程;2、不想干了,那就起诉!

签完工程施工合同由于甲方原因不施工怎么办
合同中第一条工程概况1.2工程内容及做法要详细,特别是所有与建筑结构面直接接触的木制作连接面应做防腐处理,采用木龙骨吊顶必须做防火处理;预埋PVC电线管连接处应采用专用密封胶连接,连接处必须牢固严密等。装修工程承包方式在采用合同中1.3第二种形式,乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料时,乙方...

建筑工程停建后业主方应承担看守人员工资吗
双方协商,一般情况是由于甲方原因而停工的,由甲方负责。如果是由施工单位的原因,那是施工单位自己负责。

新津县15233091414: 工程停工,如果进行费用索赔?
晁虞重组: 可以进行工期索赔和机械人工的计日工索赔. 如果业主不同意工 期索赔,那么就可以进行赶工索赔了

新津县15233091414: 因发包人原因导致建筑工程停工的,承包人可以要求哪些赔偿?
晁虞重组: 在实践中,因发包人原因导致停工的,承包人一般都可以要求赔偿以下损失: 1、人工费损失.如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失. 2、材料费损失.诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等. 3、机械费损失.由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用. 4、工地管理费.诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等. 5、物价上涨的差生的差价费用.诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等.

新津县15233091414: 建筑停工索赔如何计算 -
晁虞重组: 索赔的本质就是:因对方的过失,你向对方要求你的损失的赔偿.所以,地方造价管理部门没有给规定或标准是正常的,给了才不正常.所以,具体你的停工人员停工的索赔,建议你从实事求是的角度出发,给甲方报一个你的实际损失清单:2....

新津县15233091414: 因发包人原因导致工程中途停建应赔偿承包人哪些损失 -
晁虞重组: 根据《合同法》: 第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失. 第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用. 如果造成损失完全是有发包人原因所致,那么承包人的损失由发包人承担,而不论造成该损失的直接原因是否是不可抗力,因为发包人原因在先,没有发包人的原因就不会延期,该不可抗力事件也就不会出现在这时,希望对你有所帮助.

新津县15233091414: 因甲方施工手续不齐全,导致工程停工.停工损失该谁承担 -
晁虞重组: 由于甲方原因造成工程停工,贵司可要求工期索赔和费用索赔(窝工费等)索赔的流程内容很多,从网上复制给你看毫无意义,我直接给你一个参考资料附在回答的最后面,请自行查阅.附:如果最终还是无法解决问题,你们可按照合同约定的争议解决方式解决问题(通常合同会约定出现争议后的解决方式是法院诉讼还是仲裁方式)

新津县15233091414: 甲方造成工程停工施工方如何要求索赔案列 -
晁虞重组: 看合同是怎么约定这块内容的,一般为复工后施工单位直接提交索赔申请,并附上依据.

新津县15233091414: 合同法中第几条规定 因甲方原因导致工程停工 乙方可以进行费用索赔 -
晁虞重组: 你说的比较宽泛和模糊,你举出的情况和很多法条相对应.比如: 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任.

新津县15233091414: 建筑工程中因甲方手续不全导致工程停工,甲方应给民工哪些赔偿,应负哪些责任 -
晁虞重组: 甲方导致停工,结合当初签订的合同进行索赔误工损失

新津县15233091414: 工程停工,如果进行费用索赔?由于甲方原因,造成工程停工,向甲方可
晁虞重组: 可以进行工期索赔和机械人工的计日工索赔.如果业主不同意工 期索赔,那么就可以进行赶工索赔了 答案补充 赶工索赔是常见的索赔了,不过要根据工程不同计算的内容也不同,也比较复杂,如果你不会只能找一些这方面的书了.

新津县15233091414: 建筑工程停工索赔的处理原则是什么 -
晁虞重组: 1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失.签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务,如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益,所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而...

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网