合法的工程合同
在当今不断发展的世界，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是整理的合法的工程合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
合法的工程合同1
甲方：
乙方：XX公司
经甲乙双方协商，就甲方委托乙方制作安装ED电子显示屏有关事宜，双方在平等的原则下签订本合同。
一、双方约定的有关事项：
1、ED电子显示屏的规格型号
该电子显示屏的外观尺寸为长
2.54 米215;高
1.808 米采用的发光二极管为XXX品牌，并且每平方米为控制显示屏的软件由乙方负责向甲方提供，并培训甲方工作人员。
2、安装地点：烟草公司一楼大厅。
3、ED电子显示屏的单价为每平方米2600元，合计
4.59平方计11934元；控制卡1600元；设计、安装、调试、培训、辅助材料、维护、人工等费用为600元；外框80元米，合计
8.696米，计695元。四项合计ED显示屏的总造价是：14829元.
4、ED电子显示屏安装工期：乙方必须于________年____月____日前安装完毕，并交付甲方正常使用。
5、付款方式：乙方安装完毕，经甲方验收合格后，付总造价的95%，即：14087元，剩余5%三个月后若显示屏正常工作，则甲方将剩余部分即742 ……食费，劳保费，零用费，医药费；
3．出国手续费（护照费，体检费，人身保险费）;
4．每人一次往返国际国内旅费。
第八条付款方式
8. 1本合同签订10天内，甲方向乙方支付20（贰拾）万元人民币，作为工程预付款。
8. 2当和一台锅炉安装完毕后，甲方向乙方支付9（玖）万元人民币。
8. 3当
第二台锅炉安装完毕后，甲方向乙方支付9（玖）万元人民币。
8.4当锅炉安装工程全部竣工验收后，甲方向乙方支付剩余的2（贰）万元人民币。
第九条经济责任
9. 1如因甲方原因造成停工、窝工及增加工程量而使工期延长时，甲方应负担由此给乙方增加发生的一切费用。
9. 2如因乙方原因造成停工、窝工时，乙方应负担由此给甲方造成的一切损失。
第十条不可抗力
由于自然灾害、战争、传染病等人力不可抗拒的因素，使工程暂停或造成损失时，甲乙双方应分别承担各自的损失。
第十一条其它
11. 1本合同未尽事宜，双方协商解决，做到甲乙双方利益不受损失或将损失控制在最小限度以内，双方经协商签订的补充条款是本合同不可分割的一部分。
11. 2本合同经双方代表签字后生效，至财务间题处理完毕失效。
11. 3乙方开户银行：XXX；帐号XXX 11. 4本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表：
乙方代表：
签字：
签字：
（单位盖章） （单位盖章）
电话：XXXXXXXXXX 电话：03一XXXX___年____月2____日
建筑工程合同法对建设工程开工日期有明确规定吗
（二）承包人经发包人同意实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。（三）发包人或者监理人未发出开工通知，无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表中载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实确定开工日期。《最高人民法院关于审理建设...
对建筑工程发包方与承包方应当依法订立合同的规定?
其中适用于建筑工程承包合同的法律主要有《民法通则》中有关合同的规定和《经济合同法》,行政法规主要有《建设工程勘察设计合同条例》、《建筑安装工程承包合同条例》等。依法订立建筑工程承包合同,应当遵守法律、行政法规的以下规定:(l)建筑工程承包合同的主体资格要合法。双方当事人都应当具有民事法律关系主体资格,具有...
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的解...
合同纠纷案件适用法律问题的解释(2004年9月29日最高人民法院审判委员会第1327次会议通过)根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定,结合民事审判实际,就审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题,制定本解释。第一条 建设工...
论工程项目管理中的合同与法律?
因此,本文拟就工程项目管理中合同与法律的关系展开论述,以利于大家更好的进行工程项目管理。2合同、法律的基本概念及相互关系想要清楚工程项目管理中合同与法律的关系,必须先清楚合同与法律的基本概念。合同,根据《合同法》第二条的规定,“是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议...
国家合同法规定工程结算书提交给甲方,甲方收到结箅书后几天内应答复...
首先，决算文件应该是甲方编制，而不应该是乙方。乙方编制的应该是结算文件，施工合同示范文本约定：14.1竣工结算申请 除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在...
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实际，就审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题，制定本解释。本解释第六条 当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应...
建设工程合同的受偿权
而在建工程上除存在抵押权人外，还存在其他权利主体。合同法第286条规定了建筑施工企业对工程款的优先受偿权：发包人逾期不支付工程价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。因此当开发商无力偿还抵押贷款和...
1关于工程建筑设计合同的所有法律法规、司法解释等文件有哪些?2 建筑...
【一】、首先，工程建筑设计合同属于《民法通则》中合同法的范畴，因此工程建筑设计合同首先必须接受《民法通则》的制约！在我国，一切契约行为（合同行为）均受《民法通则》条文约束！另外《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》对相关时效问题做出明确规定。【二】、针对民事案件的...
工程合同还没有签现在不想干了需不需要付法律责任
这得具体分析，有可能需要负责！《中华人民共和国合同法》第十条规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。《中华人民共和国合同法》第二百七十条规定，建设工程合同应当采用书面形式。发包人...
《中华人民共和国合同法》规定合同的种类主要有几 种
《中华人民共和国民法典》第三编“合同“”，第二分编典型合同，规定合同的种类主要有十九种，分别是：1、买卖合同；2、供用电、水、气、热力合同；3、赠与合同；4、借款合同；5、保证合同；6、租赁合同；7、融资租赁合同；8、保理合同；9、承揽合同；10、建设工程合同；11、运输合同；12、技术合同...
揣施安胃： 建设工程承包合同范本 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程内容 ...
马塘区18256375355： 建筑工程合同怎么写呢 - ？
揣施安胃： 建筑工程施工合同 发包方:_________ 承包方:_________ 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,甲方将xxxx镇上古城至xxxxx农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工.遵循平等、自愿、公平和诚实信用...
马塘区18256375355： 建设工程施工合同怎么写 - ？
揣施安胃： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,合作双方在进行建设工程施工项目时,必须签订工程施工合同,并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则.签订合同前,可参照国家发布的工程施工合...
马塘区18256375355： 建筑工程合同怎么写 - ？
揣施安胃： 建筑工程合同 发包方:_________ 承包方:_________ 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,甲方将xxxx镇上古城至xxxxxx农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工.遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原...
马塘区18256375355： 工程合同怎么写 - ？
揣施安胃： 试读结束,如需阅读或下载,请点击购买>原发布者:饭没了佳编号:_____________工程合同格式范本甲方:________________________________________________乙方:___________________________签订日期:_______年____...
马塘区18256375355： 《建筑工程承包合同》范本哪里有? - ？
揣施安胃： 可参考一下这个合同范本 甲方:***(写明名称、法定代表人和住所)(发包方) 乙方:***(同上) (承包方) 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规 定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议....
马塘区18256375355： 建设工程施工合同的内容 - ？
揣施安胃： 建设工程施工合同的内容:建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:1、工程范围.2、建设工期.3、中间交工工程的开工和竣工时间.一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制...
马塘区18256375355： 建设工程施工合同的内容有哪些 - ？
揣施安胃： 施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款.
马塘区18256375355： 有效的建筑工程承包合同应具备哪些要件? ？
揣施安胃： 有效的建筑工程承包合同应具备以下要件: (一)主体合格.发包方与承包方具备建设与承包施工资格. (二) 合同内容合法.合同内容应符合法律规定和产业政策,不...
马塘区18256375355： 建设工程合同包含哪些内容? - ？
揣施安胃： 是指由承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同.可是建设工程合同应该主要包含哪些内容呢?本文为您详细解读. 一、合同的签订 建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同...
