建设工程竣工验收合格的，是以提交竣工验收报告之日为竣工日期，还是以竣工验收合格之日为竣工日期？

建筑工程竣工验收日期如何确认~

按照最高人民法院相关司法解释的规定，一般按照下述方式来确定竣工日期：
　　1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。
　　既然工程已经验收合格了，则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。
　　2、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
　　这种情况在实际纠纷此中经常发生，多数时候发包人有意拖延验收，致使工程无法及时验收，在此情况下，按照最高人民法院的相关司法解释的规定，一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
　　3、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
　　本来按照合同法规定，工程未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在未经验收的情况下就擅自使用了，说明发包人放弃了工程质量的抗辩权，则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。

1、竣工验收已通过，以承包人提交竣工验收报告日期为实际竣工日期。
2、鉴定需要期间的，还是以提交竣工验收报告日期为实际竣工日期。
3、由于发包人延误的验收，是以通过竣工验合格日期为实际竣工日期。
题目的问题混淆处在于是否是由于发包人延误的验收，还是实际正常验收时。

扩展资料：
验收依据
竣工验收的依据可概括以下九点：
（1）上级主管部门对该项目批准的各种文件；
（2）可行性研究报告、初步设计文件及批复文件；
（3）施工图设计文件及设计变更洽商记录；
（4）国家颁布的各种标准和现行的施工质量验收规范；
（5）工程承包合同文件；
（6）技术设备说明书；
（7）关于工程竣工验收的其他规定；
（8）从国外引进的新技术和成套设备的项目，以及中外合资建设项目，要按照签订的合同和进口国提供的设计文件等进行验收；
（9）利用世界银行等国际金融机构贷款的建设项目，应按世界银行规定，按时编制《项目完成报告》。
验收条件
建设单位在收到施工单位提交的工程竣工报告，并具备以下条件后，方可组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员进行竣工验收：
1、完成了工程设计和合同约定的各项内容。
2、施工单位对竣工工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工程师（针对委托监理的项目）、项目经理和施工单位有关负责人审核签字。
3、有完整的技术档案和施工管理资料。
4、建设行政主管部门及委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。
5、对于委托监理的工程项目，具有完整的监理资料，监理单位提出工程质量评估报告，该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。未委托监理的工程项目，工程质量评估报告由建设单位完成。
6、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并提出质量检查报告。该报告应经该项目勘察、设计负责人和各自单位有关负责人审核签字。
7、有规划、消防、环保等部门出具的验收认可文件。
8、有建设单位与施工单位签署的工程质量保修书。
参考资料来源：百度百科--竣工验收
参考资料来源：百度百科--房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定

1、竣工验收已通过，以承包人提交竣工验收报告日期为实际竣工日期。

2、鉴定需要期间的，还是以提交竣工验收报告日期为实际竣工日期。

3、由于发包人延误的验收，是以通过竣工验合格日期为实际竣工日期。

题目的问题混淆处在于是否是由于发包人延误的验收，还是实际正常验收时。

扩展资料：

验收依据

竣工验收的依据可概括以下九点：

（1）上级主管部门对该项目批准的各种文件；

（2）可行性研究报告、初步设计文件及批复文件；

（3）施工图设计文件及设计变更洽商记录；

（4）国家颁布的各种标准和现行的施工质量验收规范；

（5）工程承包合同文件；

（6）技术设备说明书；

（7）关于工程竣工验收的其他规定；

（8）从国外引进的新技术和成套设备的项目，以及中外合资建设项目，要按照签订的合同和进口国提供的设计文件等进行验收；

（9）利用世界银行等国际金融机构贷款的建设项目，应按世界银行规定，按时编制《项目完成报告》。

验收条件

建设单位在收到施工单位提交的工程竣工报告，并具备以下条件后，方可组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员进行竣工验收：

1、完成了工程设计和合同约定的各项内容。

2、施工单位对竣工工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工程师（针对委托监理的项目）、项目经理和施工单位有关负责人审核签字。

3、有完整的技术档案和施工管理资料。

4、建设行政主管部门及委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

5、对于委托监理的工程项目，具有完整的监理资料，监理单位提出工程质量评估报告，该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。未委托监理的工程项目，工程质量评估报告由建设单位完成。

6、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并提出质量检查报告。该报告应经该项目勘察、设计负责人和各自单位有关负责人审核签字。

7、有规划、消防、环保等部门出具的验收认可文件。

8、有建设单位与施工单位签署的工程质量保修书。

参考资料来源：百度百科--竣工验收

参考资料来源：百度百科--房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定

1、竣工验收已通过，以承包人提交竣工验收报告日期为实际竣工日期
2、鉴定需要期间的，还是以提交竣工验收报告日期为实际竣工日期
3、由于发包人延误的验收，是以通过竣工验合格日期为实际竣工日期
（你的问题混淆处在于是否是由于发包人延误的验收，还是实际正常验收时）
希望对你能有所帮助。

考一建的注意了。法规和管理不一样在。竣工验收合格的：法规是从合格之日起、管理是提交竣工报告之日起

复制尼玛币啊

---

代县17686776778： 《解释》 竣工日期《解释》第14条规定:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期.承包人已提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以... - ？
愚油铝碳：[答案] 一般情况下,都是以竣工验收合格之日为竣工日期的,但承包人已经提交了竣工验收报告,发包人一直拖延不去验收的,这种是以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期.

代县17686776778： 《解释》 竣工日期 - ？
愚油铝碳： 一般情况下,都是以竣工验收合格之日为竣工日期的,但承包人已经提交了竣工验收报告,发包人一直拖延不去验收的,这种是以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期.

代县17686776778： 一级建造师工程竣工验收合格的,是以提交竣工验收报告日期为竣工日,还是以验收合格之日为竣工日 - ？
愚油铝碳： 1、竣工验收已通过,以承包人提交竣工验收报告日期为实际竣工日期2、鉴定需要期间的,还是以提交竣工验收报告日期为实际...

代县17686776778： 竣工验收合格之日是不是提交竣工验收申请之日? - ？
愚油铝碳： 不是一个时间 先提交竣工验收申请(这就是提交验收申请之日) 等建设单位组织各方验收合格(这才是验收合格之日) 工程的完工时间:如果施工单位早已提交验收申请,但是建设方无理由的拖延验收时间,后期验收合格的话,工程完工时间为施工单位提交验收申请之日计算 你说的这个问题确实一直存在争议,在一级建造师执业考试中,法律法规里的规定和项目管理中的规定是明显不一样的.

代县17686776778： 法律规定:1、工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期 - ？
愚油铝碳： 1. ＂工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期＂,这个条款用于没有争议的竣工日期;2. ＂建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期＂,这个条款用于有争议的的,因为鉴定期间为顺延工期期间

代县17686776778： 工程竣工工作主要包括哪些 - ？
愚油铝碳： 一、工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容,建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文...